浙江大学英语专业，非相关专业人员分享2个月一次性通过浙江二造的资料。
我是2021年通过这项考试的，因为是文科生，记记背背的知识比较拿手，管理基础知识85，而计量与计价，因为没有接触过建筑图纸，也没有接触过定额，计算不行，71.
这次先分享管理科目资料，等整理好实务资料再分享。
愿能帮助大家。
以下为管理科目各章节的一些题目。同大家一起交流学习。
1.（法律）是指由全国人民代表大会制定的，并由国家强制力保证实施的，以规定当事人权利和义务为内容的，对全体社会成员具有普遍约束力的一种特殊行为规范。
2.根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，以下描述错误的是（ D ）
- 其招标投标活动不受地区或者部门的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇
- 任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标
- 不得以任何方式非法干涉招标投标活动
- 必须采用公开招标方式
3.政府采购可采用的方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、 询价，以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。其中（公开招标）为政府采购的主要采购方式。
4.根据《合同法》，（ B ）要约生效。
A要约人发出要约时 B.要约到达受要约人时
C受要约人发出承诺时 D.受要约人承诺到达时
5.根据最高人民法院有关司法解释，下列（ A ）诉讼请求不予支持。
A. 施工合同无效，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款
B. 施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求按合同约定支付工程价款
C. 施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求按合同约定支付工程价款
D. 施工合同无效，已完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用
6.在我国，大多数商品和服务实行（ 政府指导价）。
7.根据《价格法》，政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时，应当建立 （ A ）制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。
A听证会 B专家咨询
C评估会 D社会公示
8.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，导致发生纠纷，应该（ A ）。
A一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持
B一方当事人请求按照签订的建设工程施工合同结算的，人民法院应予支持
C人民法院应该综合上述各种情况，进行调解
D人民法院应该综合上述各种情况，进行判决
9.合同订立过程中，以下属于要约失效的情形是（ D ）
A承诺通知到达要约人
B受要约人依法撤销承诺
C要约人在承诺期限内未做出承诺
D受要约人对要约内容做出实质性变更
10.根据《政府采购法》，采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，宜采用（询价 ）方式。
11.根据《招标投标法》，招标条件不包括（ D ）
A招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准
B招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明
C依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案
D招标人已经编制完备的招标文件
12.除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前， （ 建设单位 ）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请 领取施工许可证。
13.根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请 延期，延期的规定是（以两次为限，每次不超过3个月）。
14. 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ 15 ）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
15. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的（ 10% ）。
16. 根据《合同法》，关于要约和承诺的描述，正确的是（ B ）。
A撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人
B要约可以撤销
C要约邀请是合同成立的必经过程
D撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人
17. 根据我国《价格法》，经营者不得有下列（ BCDE ）不正当价格行为。
A降价处理鲜活商品、季节性商品、积压商品等商品
B以低于成本的价格倾销，扰乱正常的生产经营秩序
C哄抬价格
D利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易
E对具有同等交易条件的其他经营者实行价格歧视
18. 根据《价格法》，经营者有权制定（ CD ）价格。
A资源稀缺的少数商品价格 B自然垄断经营的商品价格
C属于市场调节的价格 D属于政府定价产品范围的新产品试销价格
E公益性服务价格
19. 判断合同是否成立的依据是（承诺是否有效）.
20. 根据《政府采购法实施条例》，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的（ 2% ）。
21. 根据《招标投标法》，下列关于招标投标的描述，正确的是（ D ）。
A招标分为公开招标、邀请招标和议标三种方式
B联合体中标后，联合体各方应分别与招标人签订合同
C招标文件一经发出，招标人不得再行修改
D投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应
22. 根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合承包的，关于承包合同责任履 行的说法，正确的是（ C ）
A由牵头承包方承担主要责任 B由资质等级高的承包方承担主要责任
C由承包各方承担连带责任 D按承包各方投入比例承担相应责任
23. 根据《建筑法》规定，对涉及（建筑主体和承重结构变动）的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。
24. 根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（ 10 ）日前提出。
25. 下列关于合同成立的地点的描述，错误的是（ ）
A承诺生效的地点为合同成立的地点
B采用数据电文形式订立合同的，发件人发出数据电文的地点为合同成立的地点
C当事人另有约定的，按照其约定
D当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点
26. 根据《价格法》，政府可依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的（ ABDE ）。
A购销差价 B批零差价 C利税差价 D地区差价 E季节差价
27. 根据《政府采购法》，下列可采用竞争性谈判方式采购的情形有（ ）
A只能从唯一供应处采购的 B招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的
C采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的 D技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的
E不能事先计算出价格总额的
28. 根据《政府采购法实施条例》，采购人或者采购代理机构有（ ）情形的， 属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
A就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息
B采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品
C对供应商采取不同的资格审查或者评审标准
D招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件
E非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地
29. 订立合同的当事人依照有关法律对合同内容进行协商并达成一致意见时的合同状态称为（合同成立）。
30. 根据《招标投标法实施条例》，关于标底及最高投标限价的描述，下列说法错 误的是（ C ）
A招标人可以自行决定是否编制标底
B如招标人设有最高投标限价，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法
C招标人可以自行决定是否规定最低投标限价
D接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询
31. 根据《建筑法》规定，关于建筑工程质量管理，以下说法正确的是（ ）。
A必要时，建设单位可以要求建筑设计单位或建筑施工单位适当降低建筑工程质量、安全标准，建筑设计单位和建筑施工单位应当执行
B建筑设计单位对设计文件选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量要求必须符合国家规定的标准，必要时可以指定生产厂、供应商
C为进一步提高建筑工程使用效益，必要时建设单位可以先投入使用，再进行竣工验收
D交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件
32. 根据《建设工程质量管理条例》，（建设单位）应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
33. 下列合同中，（效力待定合同）主要是由于当事人缺乏缔约能力、财产处分能力或代理人 的代理资格和代理权限存在缺陷所造成的。
A无效合同 B可变更、可撤销合同
C有效合同 D效力待定合同
34. 《招标投标法》规定，在中华人民共和国境内进行（ ）工程建设项目（包括 项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购）必须 进行招标。
A大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B全部或者部分使用国有资金投资的项目
C使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
D一定规模以上的建筑工程项目
E全部或者部分使用国家融资的项目
35. 在建设工程招投标活动中，以下关于联合体投标的说法，正确的有（ DE ）
A联合体各方在同一招标项目中，既以联合体名义投标，又可以自己名义或者参加其他联合体投标
B两个以上的个人也可以组成联合体
C招标人可以强制要求投标人组成联合体投标
D由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级
E联合体各方就中标项目承担连带责任
36. 根据《合同法》，具有合同撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起（ 1 ）年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。
37. 根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合（工程建设强制性标准）。
38. 依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位应当在（ 提交工程竣工验收报告 ）时，向建设单位出具质量保修书。
39. 根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，以下（ A ）情形需要按新价格执行
A逾期付款的，遇价格上涨时 B逾期付款的，遇价格下降时
C逾期提取标的物的，遇价格下降时 D逾期交付标的物的，遇价格上涨时
40. 应该招标的项目，有（ ABCD ）情形之一的，可以不进行招标。
A需要采用不可替代的专利或者专有技术
B采购人依法能够自行建设、生产或者提供
C已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供
D需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
E需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
41. 根据《 招标投标法实施条例》，下列关于投标保证金的说法，正确的有（ABD）。
A投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出
C采用两阶段招标的，投标人应当在第一阶段提交投标保证金
D招标人不得挪用投标保证金，投标保证金不得超过招标项目估算价的 2%
E招标人最迟应当在签订书面合同时退还投标保证金
42. 合同生效后合同主体发生变化，债务人可以（ D ）。
A中止履行 B将标的物提存
C债务自然灭失 D继续履行
43. 根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，供热与供冷系统的最低 保修期限是（ 2 ）个采暖期、供冷期。
44. 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程安全作业环境及安全施工措施 所需费用，应当在编制（ 工程概算 ）时确定。
45. 根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，( 无须债务人同意，但需通知债务人 )
46. 根据《招标投标法实施条例》，视为投标人相互串通投标的情形有（ ABD ）
A不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
B不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异
C某投标人采用不法手段窃取其他投标人的标书内容
D不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出
E投标人之间约定中标人
47. 根据《合同法》，下列关于定金的实务操作，正确的是（ B ）。
A债务人准备履行债务时，定金应当收回
B给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金
C收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金
D当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款
48. 根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理做法有（ 施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督 ）。
49. 根据《建筑法》，建筑工程实行总承包的，以下承担责任的描述错误的是 （ B ）。
A建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
B总承包单位和分包单位按承包各方投入比例对建设单位承担责任
C分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
D总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
50. 解与调解的不同点是（有第三方介入）
51. 根据《仲裁法》，以下说法错误的是（ ）。
A合同当事人不执行的裁决的，另一方当事人可以申请仲裁机构强制执行
B实行“或裁或审制”
C必须有仲裁条款或书面仲裁协议
D仲裁裁决具有法律约束力
52. 建筑工程监理的依据不包括（ D ）。
A相关的法律法规 B有关的技术标准、设计文件
C建筑工程承包合同 D常规施工方案
53. 根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A报审的施工图设计文件未经审查批准的，不得使用
B不得委托本工程的设计单位进行监理
C不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
D不得任意压缩合理工期
54. 根据《合同法》，下列文件中，（ CD ）不属于要约邀请。
A投标文件 B拍卖公告 C中标通知书 D符合要约规定的售楼广告 E招标公告
55.根据《合同法》，撤回要约的通知应当（ DE ），方可有效。
A在要约到达受要约人之后到达受要约人 B在受要约人发出承诺之前到达受要约人
C在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D在要约到达受要约人之前到达受要约人
E与要约同时到达受要约人
56. 基坑支护工程专项施工方案需经（施工企业技术负责人和总监理工程师 ）签字后实施。
57. 下列哪些行为可以视为新要约（ ）
A发出中标通知书
B发出投标文件
C承诺对要约的内容做出非实质性变更的，要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容做出任何变更
D受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约
E受要约人对要约的内容做出实质性变更
58. 申请领取施工许可证，应当具备的条件包括（ ABD ）。
A已确定建设施工单位 B已办理建筑工程用地批准手续
C已批准初步设计及概算审批手续 D已取得规划许可证
E建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告
59. 根据《建筑法》，关于承包建筑工程项目的说法，正确的有（ ABC ）
A承包单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
B大型工程可由两个以上的承包单位联合共同承包
C除总承包合同约定的分包外，工程分包须经建设单位认可
D总承包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任
E分包单位可将其分包的工程再分包
60. 事人在订立合同过程中有（ ABCE ）情形之一，给对方造成损失的，应当承担 缔约过失责任。
A假借订立合同，恶意进行磋商 B故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
C有其他违背诚实信用原则的行为 D没有过错，但客观上给对方造成了损失
E在订立合同过程中故意泄露当事人商业秘密给对方造成损失的
61. 下列建设工程合同中，（ AC ）属于无效合同。
A施工企业超越资质等级订立的合同
B发包人胁迫施工企业订立的合同
C没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E施工企业与发包人订立的重大误解合同
62. 根据《建设工程质量管理条例》，施工单位质量责任和义务包括（ ABDE ）
A施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人
B总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任
C施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时改正
D施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测
E施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验
63. 根据《建设工程安全生产管理条例》，关于建设单位安全责任的描述，正确的 有（ ACD ）。
A不得压缩合同工期
B确保地下管线的安全
C需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
D申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E审查专项施工方案
64. 根据《合同法》，合同当事人承担的违约责任有如下（ ）特点。
A违约责任是一种缔约过失责任 B违约责任是一种民事赔偿责任
C违约责任以违反合同义务为要件 D违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定
E违约责任当事人主观上有错误
65. 合同当事人违反合同义务，承担违约责任的形式主要有（ BCDE ）。
A赔礼道歉 B继续履行 C赔偿损失 D采取补救措施 E支付违约金
66. （ ABDE ）等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并 取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A垂直运输机械作业人员 B起重信号工 C混凝土施工人员
D登高架设作业人员 E爆破作业人员
67. 根据《建筑法》，以下关于建筑工程承包的说法，错误的有（ AC ）。
A两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
B承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程
C建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，必要时分包单位可以将其承包的工程再分包
D建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
E禁止转包
68. 债权人分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的， 债务人可以（ AB ）。
A中止履行 B将标的物提存 C终止履行 D免除债务 E中断履行
69. 下列关于合同变更的说法，正确的是（ ABDE ）。
A合同主体的变更实质上就是合同的转让
B合同变更可分为协议变更和法定变更
C法定变更可根据一方当事人的请求对合同内容进行变更，但需要征得对方当事人的同意
D广义的合同变更是指合同法律关系的主体和合同内容的变更
E法定变更须由一方当事人向人民法院或者仲裁机构提出
70. 根据《建设工程质量管理条例》，质量保修书中必须明确的内容包括（ABE）。
A保修范围 B保修期限 C质量保证金返还方式 D质量保证金预留比例和期限 E保修责任
71. 在正常使用条件下，关于建设工程各保修项目法定最低保修期限的说法，正确 的有（ ）。
A屋面防水工程为5年，或者由发包方与承包方约定
B给排水管道为2年
C供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期
D基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限
E设备安装和装修工程为5年
72. 根据《合同法》，债务人将合同中的义务转让给第三人的，以下说法正确的有 （ ）。
A须经债权人同意
B债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外
C无须债权人同意，但需办理公证手续
D无须债权人同意，但需通知债权人
E债务人转移义务后，原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新债务人享有，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩
73. 当事人订立合同后分立、合并的，按照以下原则（ ）处理。
A合并后的法人或者其他组织行使合同权利，履行合同义务
B当事人订立合同后分立的，由债权人和债务人约定处理
C当事人订立合同后分立的，对合同的权利和义务享有连带债权，承担连带债务
D当事人订立合同后分立、合并的，应当通知合同相对人
E当事人订立合同后分立、合并的，应当征得合同相对人的同意
74. 对（ ACDE ）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并 附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生 产管理人员进行现场监督。
A脚手架工程
B砌筑工程
C模板工程
D土方开挖工程
E基坑支护与降水工程
75关于不可抗力，以下说法正确的有（ ABCE ）
A不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如2020年初发生在我国的疫情
B因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外
C当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任
D不可抗力发生后，当事人应当采取措施，尽量避免损失扩大，由此发生的费用自己承担
E当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明
76. 有下列情形（ ABCE ）之一的，合同当事人可以选择诉讼方式解决合同争议。
A合同争议的当事人不愿和解、调解的
B经过和解、调解未能解决合同争议的
C当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的
D虽然合同中订立有仲裁条款，但当事人认为法院更有利于解决争议的
E仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执行的
77. 根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，近 3 年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币（ 500 ）万元，方可申请甲级资质。
78. 根据《工程造价咨询单位管理办法》，乙级工程造价咨询单位的资质标准之一 是：技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作（ 10 ）年以上。
79. 乙级工程造价咨询企业可以从事工程造价（ 2 ）亿元人民币以下的各类建设项目的工程造价咨询业务。
80. 根据《工程造价咨询企业管理办法》规定，工程造价咨询企业跨省、自治区、 直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（ 30 ）日内到建设工程所在 地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
81. 取得造价工程师职业资格证书且从事工程造价相关工作的人员，经（注册）后 方可以造价工程师名义执业。
82. 二级造价工程师职业资格考试设“建设工程造价管理基础知识”和（ 建设工程计量与计价实务 ）两个科目。
83. 根据《造价工程师职业资格制度规定》规定，二级造价工程师的执业范围包括 （ BC ）
A工程概算的审核和批准 B工程量清单的编制
C工程合同价款的编制 D工程索赔费用的分析和计算
E工程经济纠纷的调解和裁定
84. 根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业执业，以下说法正确的有（ BCD ）
A在其资质等级许可的范围内从事工程造价咨询活动，必要时可以联合承包或转包承接的工程造价咨询业务
B不受行政区域限制
C应当与委托人签订书面工程造价咨询合同
D工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖有企业名称、资质等级及证书编号的执业印章，并由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章
E可以在解决经济纠纷的鉴证咨询业务中分别接受双方当事人的委托
86. 造价工程师职业资格考试专业科目分为（ ABDE ）4 个专业类别。
A土木建筑工程 B交通运输工程 C装饰装修工程 D安装工程 E水利工程
87.甲级标准、乙级标准对比分析
比较项目 | 甲级标准 | 乙级标准 |
►已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年 | ||
技术负责人 | ►一级造价工程师 ►工程或工程经济类高级职称 ►从事工程造价专业工作15年以上 | ►一级造价工程师 ►工程或工程经济类高级职称 ►从事工程造价专业工作10年以上 |
专业人员 | ►专职造价专业人员：不少于12人 ►具有工程（或工程经济）类中级以上职称或者取得二级造价工程师证书的人员不少于10人 ►取得一级造价工程师证书的人员不少于6人 | ►专职造价专业人员：不少于6人 ►具有工程（或工程经济）类中级以上职称或者取得二级造价工程师证书的人员不少于4人 ►取得一级造价工程师证书的人员不少于3人 |
累计收入 | ►企业近3年工程造价咨询营业收入累计不低于人民币500万元 | ►暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元 |
违规行为 | ►在申请核定资质等级之日起3年内无违规行为 | ►在申请核定资质等级之日前无违规行为 |
1. （ 单项工程 ）是指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力、投资效益的 一组配套齐全的工程项目。
2. 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013，下列（ C ）工程， 属于单位工程。
a砖砌体工程 B智能建筑工程
C设备安装工程 D基础工程中的土方开挖工程
3. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20 号），特别重大的政府投资项目应实行（C）制度。
A项目公示 B咨询论证 C专家评议 D民众听证
4. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20 号），政府投资项目实行（ A ）
A审批制 B核准制 C登记备案制 D以上都是
5. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20 号），实行备案制的项目是（ C ）
A政府直接投资的项目
B采用资金注入方式的政府投资项目
C《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目
D《政府核准的投资项目目录》以内的企业投资项目
6. 下列工程项目开工建设准备工作中，（ A ）工作必须在办理工程质量监督手续之后才能办理。
A办理施工许可证 B编制施工组织设计 C编制监理规划 D审查施工图设计文件
7. 铁路、公路、水库等需要进行大量土石方工程的建设项目，以（ C ）作为正 式开工日期。
A设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开凿开始施工的日期
B正式开始打桩的日期
C开始进行土方、石方工程的日期
D工程地质勘察、平整场地、旧建筑物拆除、临时建筑、施工用临时道路和水、电等工程开始施工的日期
8. 以下不属于工程竣工验收准备工作的是（ D ）
A整理技术资料 B绘制竣工图 C编制竣工决算 D编制竣工结算
9. 以下工作中，建设工程项目管理的核心任务是（ D ）。
A组织协调 B风险管理 D合同管理 D控制项目基本目标
10. 工程项目质量、造价和进度三大目标是一个相互关联的整体，三大目标之间存 在着对立统一关系，以下（ D ）说明工程项目三大目标之间存在着统一关系。
A在通常情况下，如果对工程质量有较高的要求，就需要投入较多的资金和花费较长的建设时间
B如果要抢时间、争进度，以极短的时间完成工程项目，势必会增加投资或者使工程质量下降
C如果要减少投资、节约费用，势必会考虑降低项目的功能要求和质量标准
D在通常情况下，适当增加投资数量，为采取加快进度的措施提供经济条件，即可加快项目建设进度，缩短工期，使项目尽早动用，投资尽早回收，项目全寿命期经济效益得到提高
11. 为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主 体工程与环保措施工程要（ 同时设计、同时施工、同时投入运行 ）。
12. 一个建设工程项目存在代表不同利益方的项目管理，但其中的核心是（ 业主方 ） 的项目管理。
13. 投资效益和市场需求划分，工程项目可以分为（ ABD ）
A竞争性项目 B公益性项目 C迁建项目 D基础性项目 E改建项目
14. 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图 审查机构对施工图设计文件审查的内容包括（ BD ）。
A是否按限额设计标准进行施工图设计
B是否符合工程建设强制性标准
C施工图预算是否超过批准的工程概算
D地基基础和主体结构的安全性
E危险性较大的工程是否有专项施工方案
15. 任何单位或者个人不得擅自修改审查合格的施工图。确需修改的，凡涉及 （ BCDE ）内容的，建设单位应当将修改后的施工图送原审查机构审查。
A改变预算内容 B工程建设强制性标准
C地基基础 D主体结构
E消防、人防工程
16. 工程项目竣工验收、交付使用，应达到下列（ abde ）标准。p45
A生产性项目和辅助公用设施已按设计要求建完，能满足生产要求
B主要工艺设备已安装配套，经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件规定的产品
C职工宿舍和其他必要的生产福利设施，不做要求，可以工程项目竣工验收后再建
D生产准备工作能适应投产初期的需要
E环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用
17. 以下关于竣工验收程序和组织的描述，正确的有（ abde ） P46
a规模较大、较复杂的工程项目应先进行初验，然后进行正式验收
B竣工验收要根据投资主体、工程规模及复杂程度由政府有关部门或建设单位组织验收委员会或验收组
C只要存在遗留问题，工程不予验收
D验收委员会或验收组负责审查工程建设各个环节，听取各有关单位工作汇报，审阅工程档案、实地查验建筑安装工程实体，对工程设计、施工和设备质量等做出全面评价，对遗留问题要提出具体解决意见，限期落实完成
E不合格的工程不予验收
18. （ 项目融资 ）是指以拟建项目资产、预期收益、预期现金流量等为基础进行的一种项 目资金筹集方式。
19. 与 BOT 模式相比，TOT 模式的特点是（ D ）。
a融资对象有一定局限性 B引资成功的可能性减弱
C需要太复杂的信用保证结构 D可操作性更强
20. 下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（ A ）模 式
A.TOT
B.BT
C.BOT
D.PFI
21. 在BOT 模式融资模式中，建设 - 拥有 - 经营 - 移交指的是（ BOOT ）模式。
22. 采用 ABS 融资方式进行项目融资的物质基础是（ 具有可靠未来现金流量的项目资产 ）。
23. 工程代建制适用于（ 政府投资的非经营性项目（主要是公益性项目） ）。
24. 关于工程代建制与项目法人责任制的说法，正确的是（ C ）
A实施工程代建制的项目，代建单位负责建设资金的筹措
B实施工程代建制的项目，代建单位的责任范围覆盖工程项目策划及建设实施过程
C实施项目法人责任制的项目，项目法人需要在项目全寿命周期内负责资产的保值增值
D工程代建制适用于政府投资的经营性项目
25. 以下关于 PARTNERING 模式的描述，正确的是（ D ）。
A. Partnering协议是业主与承包商之间的协议
B. Partnering模式是一种独立存在的承发包模式
C. Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与
D. Partnering协议不是法律意义上的合同
26. 以下关于 BOT 项目融资方式的说法中，正确的有（ ABCD ）。
A. BOT是一种主要用于公共基础设施建设的项目融资模式
B. 通常所说的BOT主要包括标准BOT、BOOT及BOO三种基本形式
C. BOOT方式的特许期一般比BOT方式长一些
D. BOOT在特许期内既拥有经营权，又拥有所有权
E. BOO（建设-拥有-运营）方式，项目公司应将项目移交给政府
27. 以下关于 ABS 项目融资方式特点的说法，正确的有（ BDE ） P56
A.项目经营权与决策权属特殊目的机构（SPC）
B.债券存续期内资产所有权归特殊目的机构（SPC）
C. ABS风险主要由政府、投资者/经营者、贷款机构承担
D. 在基础设施领域，ABS模式的应用范围要比BOT/PPP模式广泛
E. 在进行ABS融资时，一般应选择未来现金流量稳定、可靠、风险较小的项目资产
28. ABS 模式和 BOT/PPP 模式都适用于基础设施项目融资，以下描述正确的有 （ ABC ）P56
A. BOT/PPP模式的操作复杂、难度大、成本高
B. ABS模式主要通过民间非政府途径运作
C. BOT/PPP模式涉及政府特许以及外汇担保等诸多环节
D. ABS模式进行基础设施项目国际融资，可以使项目所在国保持对项目运营的控制，有利于得到国外先进的技术和管理经验
E. BOT/PPP项目投资人风险相对较小
29. 以下描述，属于建设工程总分包模式特点的有（ ABDE ）
A总承包商的责任重，获利潜力大
B业主合同结构简单，组织协调工作量小
C业主选择总承包商的范围大，合同总价较低
D总包合同价格可以较早确定，业主的风险小
E承包商内部增加了控制环节，有利于控制工程质量
30. CM 模式的主要特点包括（ ABCE ）。P60
A.由建设单位委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单位以承包商身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动
B.CM模式特别适用于实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂工程项目
C.有利于缩短工程项目建设周期
D. 不利于控制工程质量和造价
E. 组织快速路径的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”
1. 关于工程造价的说法，正确的是（ D ）。P62
A工程造价指的是一个建设项目的工程造价
B工程造价是指工程项目从施工开始到竣工验收合格所需的建设费用
C工程造价在工程建设的不同阶段称谓是一样的
D从估算到决算，工程造价的确定与控制存在相互独立又相互关联的关系
2. 根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ D ）P62
A为完成工程项目建造，生产性设备及配套工程安装所需的费用
B建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D在建设期内预计或实际支出的建设费用
3. 工程造价控制的关键在于（ A ）阶段。P63
A决策和设计 B施工 C施工和设计 D施工准备
4. 有效控制工程造价应体现（ C ）。P63
A人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段
B直接控制，以取得令人满意的结果
C以设计阶段为重点的建设全过程造价控制
D知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段
5. 要有效控制工程造价，就要坚决把控制重点转到建设前期阶段上来，尤其应抓 住（ C ）这个关键阶段。P63
A投资决策 B勘察 C设计 D招投标
6. （ A ）对工程造价起到指导性和总体控制的作用。P64
A投资估算 B初步设计概算 C修正概算 D施工图预算
7. （ B ）是工程造价控制的最高限额。P64
A经批准的投资估算 B经批准的设计概算 C经批准的修正概算 D经批准的施工图预算
8. 以下不属于工程施工招标阶段工程造价控制内容的是（ C ）。P65
A编制工程量清单 B明确合同计价方式 C编制投标报价 D编制最高投标限价
9. 施工图设计阶段造价控制以被批准的（ B ）为控制目标进行施工图设计。P65
A投资估算 B设计概算 C修正概算 D施工图预算
10. 以下不属于工程施工阶段工程造价控制内容的是（ C ）。P65
A合理确定进度款 B控制工程变更 C编制竣工结算 D合理确定结算款
11. 工程造价的确定和控制之间存在相互依存、相互制约的辩证关系，关于二者关 系的说法，正确的有（ ABC ）P64
A工程造价的确定是工程造价控制的基础和载体 B造价的确定过程也就是造价的控制过程
C确定造价和控制造价的目的一致 D工程造价的控制是工程造价确定的依据
E确定造价和控制造价的方法一致
12. 有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。从组织上采取的措施包括（ BDE ）。P63
A重视设计多方案选择 B明确项目组织结构 C严格审核各项费用支出
D明确造价控制者及其任务 E明确管理职能分工
13. 要有效控制工程造价，应（ ACDE ）。
A在决策阶段做好投资估算 B在生产阶段注重节能环保 C在招标投标阶段重视施工招标
D在设计阶段强调限额设计 E在施工阶段加强合同管理与事前控制
14. 下关于工程建设各阶段工程造价控制说法正确的是（ ABDE ）。P63
A用投资估算控制设计方案的选择和初步设计概算造价 B用概算造价控制技术设计和修正概算造价
C预算造价控制施工图设计 D用最高投标限价控制投标报价
E用概算造价控制预算造价
15. 有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。从技术上采 取的措施包括（ ABDE ）。P64
A重视设计多方案选择 B用严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计
C采取对节约投资的有力奖励措施 D用严格审查监督施工组织设计
E用深入技术领域研究节约投资的可能
16. 某建设项目，工程费 5 000 万元，建安工程费 2 000 万元，建设用地费 500 万 元，工程建设其他费 1 500 万元，基本预备费 200 万元，价差预备费 100 万元，建设期利息 100 万元，流动资金 500 万元，建设项目总投资为（ 7400）万元。 P66 工程费用＝建筑安装工程费（建筑工程费 安装工程费） 设备及工器具购置费
建设用地费
建设投资 工程建设其他费用 与项目建设有关的其他费用
与未来生产经营有关的其他费用
固定资产投资 预备费＝基本预备费 价差预备费
建设 ---工程造价
项目 建设期利息
总
投资 流动资金投资-流动资金
5000 1500 200 100 100 500＝7400
17.关于我国建设项目投资，以下说法正确的是（ C ）P66
A非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成
B生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成
C建设项目投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D建设项目投资由固定资产投资和建设期利息组成
18. 根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（ B ）相对应。P66
A工程费用 工程建设其他费用 B建设投资 建设期利息
C建筑安装工程费 设备及工器具购置费 D建设项目总投资
19. 根据现行建设项目投资构成，建设投资中没有包括的费用是（ B ）。P66
A工程费用 B建设期利息 C工程建设其他费用 D预备费
20. 关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ C ）P66
A生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和
B工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和
C固定资产投资为建设投资和建设期利息之和
D工程费用为直接费、间接费、利润和增值税之和
21. 某建设项目，建设用地费 500 万元，建筑工程费 1 000 万元，设备购置及安装工程费 2 000 万元，基本预备费 200 万元，价差预备费 100 万元，建设期利息 100 万 元，工程费用为（ 3000 ）万元。
工程费用＝建筑安装工程费（建筑工程费 安装工程费） 设备及工器具购置费 ＝1000 2000＝3000
22. 某非生产性建设项目，工程费 5 000 万元，建安工程费 2 000 万元，建设用地费 500 万元，工程建设其他费用 1 500 万元，基本预备费 200 万元，价差预备费 100 万元， 建设期利息 100 万元，流动资金 500 万元，建设项目总投资为（ ）万元。
非生产性建设项目的总投资一般仅指工程造价
工程造价＝建设投资 建设期利息
＝（工程费用 工程建设其他费有 预备费） 建设期利息
＝（建筑安装工程费 设备及工器具购置费）
（建设用地费 与项目有关的其他费用 与未来生产经营有关的其他费）
（基本预备费 价差预备费）
建设设期利息
＝5000 1500 200 100 100＝6900
23. 某建设项目，建设用地费 500 万元，工程费 3 000 万元，工程建设其他费用 1 000 万元，预备费 300 万元，建设期利息 100 万元，流动资金 600 万元，建设投资为 （ ）万元
建设投资＝工程费用 工程建设其他费用 预备费
＝（建筑安装工程费 设备及工器具购置费）
（建设用地费 与项目有关的其他费用 与未来生产经营有关的其他费）
（基本预备费 价差预备费）
＝3000 1000 300=4300
24. 非生产性建设项目总投资为（ 工程造价-固定资产投资 ）。P66
25.根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），建设投资由（ ACD ）构成。P66
A. 工程费用 B建设期利息 C工程建设其他费用 D预备费 E流动资金
26. 生产性建设项目总投资包括（ ACE ）P66
A建设投资 B预备费 C建设期利息 D工程建设其他费用 E流动资金
27. 以下关于流动资金的计算说法正确的是（ ACDE ）P66
A在可行性研究阶段计为全部流动资金 B在初步设计阶段计为全部流动资金
C非生产性项目不计流动资金 D铺底流动资金为项目资本金中筹措的自有流动资金
E在初步设计以后阶段计为铺底流动资金
28. 工程费用包括（ ACE ）。P66
A 建筑工程费 B建设用地费 C安装工程费
D与项目建设有关的其他费用 E设备及工器具购置费
29. 以下不属于工程建设其他费用的是（ AB ）
A建设期利息 B预备费 C建设用地费
D与未来生产经营有关的其他费用 E与项目建设有关的其他费用
30. 建筑安装工程直接工程费中的人工费是指用于支付（直接从事建筑安装工程施工的生产工人）的各项费用。P68
31. 根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的是（ 奖金 ）,如节约奖、劳动竞赛奖等。P68
32. 根据《建筑安装工程费用项目组成》，因病而按计时工资标准的一定比例支付的工资属于（ 特殊情况下支付的工资 ）。P68
33. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号），建筑安装工程生产工人的高温作业临时津贴应计入（ 人工费---津贴补贴 ）。P68
34. 施工中发生的下列与材料有关的费用中，属于建筑安装工程费中材料费的是 （ C ）。P68
A对原材料进行鉴定发生的费用
B施工机械整体场外运输的辅助材料费
C原材料的运输装卸过程中不可避免的损耗费
D机械设备日常保养所需的材料费用
35. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号），构成工程实体的砂子在工地仓储过程中发生的正常损耗，应计入（ 材料费 ）。P69
36. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号），施工现场垂直运输 机械操作驾驶员的工资属于建筑安装工程费用中的（ 施工机械使用费 ）。P69
37. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号），施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，应计入建筑安装工程费用项目中的（ 企业管理费-检验试验费 ）。P70
38. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号）规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（ C ）。P69
A指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费
B指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费
C采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣
D包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用
39. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号），职工的劳动保险费应计入（ 企业管理费 ）P69
40. 在建筑安装工程费用的项目组成中，工具、用具使用费属于（ 企业管理费 ）P69
41. 根据《建筑安装工程费用项目组成》，施工企业发生的 下列费用中，应计入企业管理费的是（ A ）。P69
A劳动保险费 B医疗保险费 C住房公积金 D养老保险费
42. 根据我国《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ B ）。P69
A人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用
B材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成
C材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费
D施工机具使用费包含仪器仪表使用费
43.根据现行规定，施工企业为职工缴纳的工伤保险费，属于建筑安装工程费中 （ 规费 ）。P70
44. 根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用中，应计入分部分项工程费的是（ C ）。P71
A安全文明施工费 B二次搬运费 C施工机械使用费 D大型机械设备进出场及安拆费
45. 施工现场设立的安全警示标志、现场围挡等所需的费用应计入（ 措施项目 ）费用。P72
46. 项目竣工验收前，施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计入（ 措施项目费 ）。P72
47. 施工过程中，施工测量放线和复测工作发生的费用应计入（ 措施项目费 ）。P72
48. 施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于（ 企业管理费-劳动保险和职工福利费 ）P69
49. 根据我国《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列 费用中应计入暂列金额的是（ A ）。P73
A施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用
B应建设单位要求，完成建设项目之外的零星
C对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用
D专业分包工程的协调、配合费
50. 暂列金额应按有关计价规定估算，施工过程中由（ 建设单位 ）掌握使用。P73
51. 下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有（ BCE ）。P68
A生产工人的技能培训费用 B生产工人的流动施工津贴
C生产工人的增收节支奖金 D项目管理人员的计时工资
E生产工人在法定节假日工作的加班工资
52. 建筑安装工程材料费包括（ ABCE ）。P68
A材料原价 B材料运杂费 C采购与保管费 D新材料试验费 E运输损耗费
53. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标〔2013〕44 号），属于建筑安装工程材料费的有（ BCDE ）。
A材料在工地被盗窃发生的损失 B材料原价
C材料自来源地运至工地仓库所发生的运杂费 D材料在运输和装卸过程中不可避免的损耗费
E材料在工地发生的保管费和仓储损耗的费用
54. 根据《建筑安装工程费用项目组成》，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（ ABCD ）P69
A施工机械大修理费 B施工机械经常修理费
C机上司机和其他操作人员的工作日人工费 D施工机械按规定缴纳的车船使用税
E大型机械设备进出场及安拆费
55. 根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（ BDE ）。P69
A仪器仪表使用费 B工具用具使用费 C建筑安装工程一切险
D地方教育附加费 E劳动保险费
56. 根据《建筑安装工程费用项目组成》，下列属于企业管理费内容的有（ ADE ）。P69
A企业管理人员办公用的文具、纸张等费用
B企业施工生产和管理使用的属于固定资产的交通工具的购置、维修费
C对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊签订检查所发生的检验试验费
D按全部职工工资总额比例计提的工会经费
E为施工生产筹集资金、履约担保所发生的财务费用
57. 根据《建筑安装工程费用项目组成》，应计入社会保险费的有（ ADE ）。P70
A、失业保险费 B、财产保险费 C、劳动保护费 D、医疗保险费 E、工伤保险费
58. 根据《建筑安装工程费用项目组成》，按造价形成划分，属于措施项目费的有（ ACDE ）P72
A、特殊地区施工增加费 B、仪器仪表使用费 C、工程定位复测费
D、安全文明施工费 E、脚手架工程费
59. 根据《建筑安装工程费用项目组成》,下列费用 中属于安全文明施工中临时设施费的有（ AD ）P72
A、现场采用砖砌围挡的安砌费用 B、现场围挡的墙面美化费用
C、施工现场的操作场地的硬化费用 D、施工现场规定范围内临时简易道路的铺设费用
E、地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用
60. 关于措施费中超高施工增加费，下列说法中正确的有（ BCE ）。
A、单层建筑檐口高度超过30m时计算 B、多层建筑超过6层时计算
C、包括建筑超高引起的人工工效降低费 D、不包括通信联络设备的使用费
E、按建筑物超高部分建筑面积以“m2”为单位计算
61. 建筑安装工程费用项目组成中，暂列金额主要用于（ ADE ）。P73
A、施工合同签订时尚未确定的材料设备采购费用
B、施工图纸以外的零星项目所需的费用
C、隐蔽工程二次检验的费用
D、施工中可能发生的工程变更价款调整的费用
E、项目施工现场签证确认的费用
62. 关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（ C ）P73
A、它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成
B、它是固定资产投资中的消极部分
C、在工业建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步
D、在民用建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高
63. 编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用（ 带有备件的出厂价 ）P73
64. 国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（ 离岸价 ）。P75
65. 国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率 5%，废品损失费率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。P74
非标准设备的原价＝材料费 加工费 辅助材料费 专用工具费 废品损失费 外购配套件费 包装费 利润
利 润＝（材料费 加工费 辅助材料费 专用工具费 废品损失费 包装费）X利润率
包 装 费＝（材料费 加工费 辅助材料费 专用工具费 废品损失费 外购配套件费）X一定百分比
废品损失费＝（材料费 加工费 辅助材料费 专用工具费）X一定百分比
专用工具费＝（材料费 加工费 辅助材料费）X一定百分比
利润＝[18 2 20X5% 21X5% 0.4]X10%
=(20 1 2.1 0.4)X10%=2.35
66. 已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计 为 30 万元，废品损失率为 10%，外购配套件费为 5 万元，包装费率为 2%，利润率为 10%，用成本估算法计算该设备的利润值为（ 3.376 ）万元。P74
30 30X10% (30 3 5)X2%=30 3 7.6=30 3 0.76=33.76X10%=3.376
67. 采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（ d ）。P74
A、专用工具费 =（材料费 加工费）× 专用工具费率
B、加工费 = 设备总重量 ×（1 加工损耗系数 × 设备每吨加工费）
C、包装费的计算基数中不应包含废品损失费
D、利润的计算基数中不应包含外购配套件费
68. 已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元，外购配套件费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利润率为 8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价为（ ）万元。P74
原价＝材 加 辅 专 废 外 包 利 设 税
＝20 3 （20 3）X1% 20.23X8% 1＝23 0.23 1.6184 1＝25.85
69. 用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（ D ）。P74
A、特殊设备安全监督检查费 B、供销部门手续费
C、成品损失费及运输包装费 D、外购配套件费
70. 某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计为 20万元，专用工具费率为 2%，废品损失率为 8%，利润率为 10%，增值税税率为 13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ 3.15 ）万元。
销项增值税＝原价X税率 20 20X2%=0.4 (20 0.4)X8%=1.632 (20 0.4 1.632)X10%=2.203
=(20 0.4 1.632 2.203)X13%=3.15
71. 进口设备的原价是指进口设备的（ 抵岸价）。P74
72. 进口设备的抵岸价通常是由进口设备（ 到岸价-CIF ）和进口从属费构成。P74
73. 进口设备到岸价和运费在内价的差别在于（ 运输保险费 ）。P75
74. 已知某进口设备到岸价为 100 万元，银行财务费、外贸手续费合计为 35 万元。 关税、消费税和增值税税率分别为 22%、10%、13%，则该进口设备抵岸价为（ ） 万元
关税＝到岸价X进口关税税率 增值税＝（到岸价 进口关税）X增值税税率
抵岸价＝到岸价 银行财务费 外贸手续费 进口关税 增值税
75. 按人民币计算，某进口设备离岸价为 1 000 万元，到岸价为 1 050 万元，银行财务费为 5 万元，外贸手续费为 15 万元，进口关税为 70 万元，增值税税率为 13%，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为（ 1285.6 ）万元。
增值税＝（到岸价 进口关税）X增值税税率＝（1050 70）X13%＝145.6万元
抵岸价＝到岸价 银行财务费 外贸手续费 进口关税 增值税＝1050 5 15 70 145.6＝1285.6万元
76. 进口一套机械设备，离岸价（FOB）为 40 万美元，国际运费为 5 万美元，国外运输保险费为 1.2 万美元，关税税率为 22%，汇率为 1 美元 =6.10 元人民币，则该套机械设备应缴纳的进口关税为（62.00）万元人民币。
到岸价＝离岸价 运费 保险费＝40 5 1.2＝46.2X6.1＝281.82万元
关税＝到岸价X进口关税税率＝281.82X22%＝62.00万元
77. 关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（ C ）。P75
A、到岸价 = 离岸价 运输保险费 B、到岸价 = 离岸价 进口从属费
C、到岸价 = 运费在内价 运输保险费 D、到岸价 = 运费在内价 进口从属费
78. 采用装运港船上交货价的进口设备，估算其购置费时，货价按照（ 离岸价 ） 计算。
79. 某进口设备通过海洋运输，到岸价为 972 万元，国际运费 88 万元，海上运输保险费率 3%，则离岸价为（ 855.61 ）万元。
80. 某项目拟从国外进口一套设备，重 1 000T。装运港船上交货价 300 万美元，国际运费为 360 美元 /T，海上运输保险费率 0.266%。银行外汇牌价为 1 美元＝ 6.10 元人 民币，则该套设备国外运输保险费为（ 5.467 ）万元。
81. 于进口设备外贸手续费的计算，下列公式中正确的是（ B ）。P76
A、外贸手续费 =FOB× 人民币外汇汇率 × 外贸手续费率
B、外贸手续费 =CIF× 人民币外汇汇率 × 外贸手续费率
C、外贸手续费 =FOB× 人民币外汇汇率 /（1- 外贸手续费率）× 外贸手续费率
D、外贸手续费 =CIF× 人民币外汇汇率 /（1- 外贸手续费率）× 外贸手续费率
82. 批进口设备离岸价为 1 000 万元人民币，国际运费为 100 万元人民币，运输保险费费率为 1%。则该批设备的关税完税价格应为（ ）万元人民币。
83. 已知某进口设备到岸价格为 80 万美元，进口关税税率为 15%，增值税税率为 13%，银行外汇牌价为 1 美元 =6.10 元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是 （ 72.96 ）万元人民币。
关税＝到岸价X进口关税税率＝80X15%＝12
增值税＝（到岸价 进口关税）X增值税税率＝80 12＝92X13%＝11.96X6.10＝72.96
84. 某进口设备到岸价为 1 500 万元，银行财务费、外贸手续费合计 36 万元。关税300 万元，消费税和增值税税率分别为 10%、13%，则该进口设备原价为（ 2296.0 ）万元。
85. 某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（ 设备运杂费 ）。
86. 关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（ A ）P77
A、国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库所发生的运费
B、国产设备运至工地后发生的装卸费不应包括在运杂费中
C、运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算
D、工程承包公司采购设备的相关费用不应计入运杂费
87. 某建设工程项目需从国外进口设备，应计入该进口设备运杂费的是（ A ）P77
A、设备安装前在工地仓库的保管费 B、国外运费
C、国外运输保险费 D、按规定交纳的增值税
88. 下列费用项目中，属于工器具及生产家具购置费计算内容的是（ A ）P77
A、未达到固定资产标准的设备购置费
B、达到固定资产标准的生活家具购置费
C、引进设备时备品备件的测绘费
D、引进设备的专利使用费
89. 估算建设项目设备购置费时，可直接作为设备原价的有（ BCD ）P73
A、国产非标准设备成本价
B、国产标准设备出厂价
C、国产标准设备订货合同价
D、进口设备抵岸价
E、进口设备出厂价
90. 进口设备采用装运港船上交货时，买方的基本义务有（ BCD ）。
A、承担货物装船前的一切费用
B、承担货物装船后的一切费用
C、负责租船或订舱，支付费用
D、负责办理保险及支付保险费
E、提供出口国有关方面签发的证件
91. 国际贸易中，CFR 交货方式下买方的基本义务有（ BCDE ）。
A、负责租船订舱
B、承担货物在装运港越过船舷以后的一切风险
C、承担运输途中因遭遇风险所引起的额外费用
D、在合同约定的装运港领受货物
E、办理进口清关手续
92. 进口设备抵岸价的构成部分有（ ABD ）。
A、设备到岸价 B、外贸手续费
C、设备运杂费 D、进口设备增值税
E、进口设备检验鉴定费
93. 下列费用项目中，属于进口设备从属费的是（ CDE ）P76
A、国际运费 B、运输保险费
C、银行财务费 D、外贸手续费 E、关税
94. 构成进口设备原价的费用项目中，应以到岸价为计算基数的有（ DE ）。P76
A、国际运费 B、进口环节增值税
C、银行财务费 D、外贸手续费 E、进口关税
95. 计算设备进口环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括（ BDE ）
A、外贸手续费 B、到岸价 C、设备运杂费 D、关税 E、消费税
96. 关于设备购置费的构成和计算，下列说法中正确的有（ BDE ）
A、国产标准设备的原价中，一般不包含备件的价格
B、成本计算估价法适用于非标准设备原价的价格
C、进口设备原价是指进口设备到岸价
D、国产非标准设备原价中包含非标准设备设计费
E、达到固定资产标准的工器具，其购置费用应计入设备购置费中
97. 下列费用应计入设备运杂费的有（ ABCE ）。P77
A、设备保管人员的工资 B、设备采购人员的工资
C、设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费 D、运输中的设备包装支出
E、设备仓库所占用的固定资产使用费
98. 关于建设用地的取得及使用年限，下列说法中正确的是（ ）P78
A、获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让
B、通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞拍、挂牌三种
C、城市公益事业用地不得以划拨方式取得
D、将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为 70 年
99. 商业、旅游、娱乐用地土地使用权出让的最高年限为（ 40 ）年 P78
100. 居住用地土地使用权出让的最高年限为（ 70 ）年。P78
101. 教育、科技、文化、卫生、体育用地土地使用权出让的最高年限为（ 50 ）年
102.归农村集体经济组织所有的是（ 土地补偿费 ）。P79
103. 建设单位通过行政划拨方法取得建设用地，应承担对原用地单位或个人的 （ 拆迁补偿费 ）。P79
104. 对农村集体经济组织因土地被征用而造成的经济损失的一种补偿是（ 土地补偿费 ）。P79
105. 关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（ A ）。P79.80
A、地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定
B、土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的 15 倍
C、征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金
D、征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地
106. 建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付（ 土地出让金 ）。P79
107. 采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（ 建设管理费 ）中支出。P81
108. 关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是 （ B ）。P83
A、改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费
B、凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费
C、新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算
D、新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算
109. 关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是 （ B ）。P83
A、场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用
B、建设单位临时设施费包括临时设施建设、维修、租赁、使用所发生或摊销的费用
C、新建和政扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算
D、建设场地的大型土石方工程计入场地准备费
110. 下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（ C ）P83
A、建筑安装工程一切险 B、引进设备财产保险费
C、危险作业意外伤害保险费 D、人身意外伤害险
111. 下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（ A ）。P81.82
A、为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用
B、新产品试验费
C、施工企业技术革新的研究试验费
D、设计模型制作费
112. 下列费用中，属于工程建设其他费用的是（ D ）P81
A、设备及工器具购置费 B、建设期利息
C、基本预备费 D、勘察设计费
113. 下列费用中，可计入联合试运转费的是（ B ）P84
A、单台设备安装时的调试费
B、支付给参加试运转专家的指导费
C、建设单位参加试运转人员的工资
D、建设单位招募试运转的生产工人发生的招聘费用
114. 下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是 （ D ）。P84
A、专利及专有技术在项目全寿命期的使用费 B、在生产期支付的商标权费
C、国内设计及资料费 D、国外设计及资料费
115. 编制某企业改扩建项目的投资估算时，生产准备费的计算基数应为（ C ）P85
A、新增建筑安装工程费用 B、原有设计定员
C、新增设计定员 D、全部设计定员
116. 下列建设项目投资中，属于工程建设其他费用的有（ ACE ）P77
A、建设用地费 B、建筑安装工程费
C、建设管理费 D、流动资金 E、生产准备费
117. 下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（ ABD ）P79
A、土地补偿费 B、安置补助费 C、搬迁补助费
D、土地管理费 E、土地转让金
118. 关于建设用地取得及费用，下列说法中正确的有（ ACE ）。P78.79
A、通过出让获得国有土地使用权的方式有招标、拍卖、挂牌和协议
B、工业、商业、旅游、娱乐用地的土地使用权出让最长年限为 40 年
C、以划拨方式取得的土地使用权，因企业改制不再符合划拨用地目录，应实行有偿使用
D、通过市场机制获得的土地使用权，不再承担征地补偿费或拆迁补偿费
E、搬拆补助费的标准，由各省、自治区、直辖市人民政府规定
119. 下列工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的有（ ADE ）。P81
A、工程招标费 B、可行性研究费 C、工程监理费
D、竣工验收费 E、零星固定资产购置费
120. 下列费用中，在计算联合试运转费时需要考虑的费用包括（ ACE ）P84
A、试运转所需原料、动力费用 B、单台设备调试费
C、试运转所费的机械使用费 D、试运转产品的销售收入
E、施工单位参加联合试运转人员的工资
121. 下列与项目建设有关的其他费用中，属于建设管理费的有（ ACE ）。P81
A、建设单位管理费 B、引进技术和引进设备其他费
C、工程监理费 D、场地准备费 E、工程总承包管理费
122.下列工程建设投资中，属于与未来生产经营有关的其他费用的有（ ADE ）P84.85
A、联合试运转费 B、建设单位管理费 C、生产家具购置费
D、办公家具购置费 E、生产职工培训费
123. 下列费用中，应计入建设工程项目投资中“生产准备费及开办费”的有（ ACE ）。P85
A、生产职工培训费 B、购买原材料、能源的费用
C、办公家具购置费 D、联合试运转费
E、提前进厂人员的工资、福利等费用
124. 在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要预先预留的费用称为（ 基本预备费 ）。P85
125. 在建设工程项目总投资组成中的基本预备费主要是为（ C ）而预留的。P85
A、建设期内材料价格上涨增加的费用 B、因施工质量不合格返工增加的费月
C、设计变更增加工程量的费用 D、因业主方拖欠工程款增加的承包商贷款利息
126. 某建设项目实施到第 2 年时，由于规范变化导致某分项工程量增加，因此增加 的费用应从建设投资中的（ A ）支出。
A、基本预备费 B、价差预备费 C、建设期利息 D、工程建设其他费用
127. 在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而预留的可能增加的费用属于 （ 价差预备费 ）。P85
128. 预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是（ 以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法 ）。P86
129. 根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（ B ）P85.86
A、基本预备费以工程费用为计算基数
B、实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低
C、价差预备费预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数
D、价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用
130. 根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的 是（ C ）。P86
A、建设单位建设期后发生的利息 B、施工单位建设期长期贷款利息
C、国内代理机构收取的贷款管理费 D、国外贷款机构收取的转贷费
131. 在我国建设项目投资构成中，基本预备费一般包括（ BCDE ）P85
A、因施工质量不合格返工增加的费用 B、超规超限设备运输增加的费用
C、一般自然灾害造成的损失
D、竣工验收时为鉴定工程质是对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用
E、局部地基处处理增加的费用
132. 基本预备费的计算基数包括（ ABD ）。P85
A、建筑安装工程费 B、设备及工器具购置费 C、建设期利息
D、工程建设其他费用 E、流动资金
1. 若施工企业所能依据的定额齐全，则在编制施工企业成本管理和工料计划时宜采用的定额是（ 施工定额 ）。
2. 工程定额计价第二阶段的工作内容包括（ A ）。P89
A、熟悉图纸和现场 B、计算工程量
C、套定额单价 D、编制工料分析表
3. 下列关于工程计价的说法中，正确的是（ C ）
A、工程计价包括计算工程量和套定额两个环节
B、建筑安装工程费 =Σ 基本构造单元工程量×相应单价
C、工程计价包括工程单价的确定和总价的计算
D、工程计价中的工程单价仅指综合单价
4. 根据我国建设市场发展现状，工程量清单计价和计量规范主要适用于 （ 项目合同价格的形成和后续合同价格的管理 ）。P88
5. 下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是（ B ）
A、工程量清单计价规范 B、工程定额
C、工程量清单计量规范 D、工程承包合同文件
6. 以下定额中适用于编制初步设计概算的是（ C ）P88
A、预算定额 B、概算定额 C、概算指标 D、投资估算指标
7. 工程定额按照不同用途，可以分为（ CDE ）。P88
A、劳动定额 B、企业定额 C、预算定额 D、概算指标 E、投资估算指标
8. 工程定额按编制单位和执行范围不同，可以分为（ ABCD ）。P88
A、补充定额 B、企业定额 C、行业定额 D、地区统一指标 E、投资估算指标
9. 投资估算指标主要用于编制投资估算，是反映建设总投资及其各项费用构成的经济指标，一般可分为（ ABE ）。P89
A、建设项目综合估算指标 B、单项工程估算指标
C、分部工程估算指标 D、分项工程估算指标
E、单位工程估算指标
10. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的有（ ABC ）。
A、事业单位自有资金投资的建设工程发承包，可以不采用工程量清单计价
B、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价
C、招标工程量清单应以单位工程为单位编制
D、工程量清单计价方式下，必须采用单价合同
E、招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责
11. 工程量清单的作用包括（ ABCD ）。P91
A、提供一个平等的竞争条件 B、有利于工程款的拨付
C、有利于招标人对投资的控制 D、有利于工程造价的最终结算
E、有利于编制项目投资估算
12. 下列工程造价计价依据中，属于规范建设单位（业主）计价行为依据的是 （ D ）P97
A、工程造价信息 B、产业政策
C、利率和汇率 D、可行性研究资料
13. 工程计价依据必须满足的要求不包括（ C ）。P95
A可信度高，具有权威 B数据化表达，便于计算
C定量描述，具有针对性 D定性描述清晰，便于正确利用
14. 以下属于计算工程建设其他费用的依据有（ A ）P96
A、用地指标 B、费用定额
C、价格指数 D、工程造价信息
15. 计算设备数量和工程量的依据包括（ ADE ）P96
A、可行性研究资料 B、工程造价信息
C、价格指数 D、工程变更及施工现场签证
E、初步设计、扩大初步设计、施工图设计图纸和资料
16. 计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用的依据有（ BDE ）。P96
A、费用定额 B、人工单价
C、价格指数 D、材料预算单价 E、概算指标、概算定额、预算定额
17. 作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（ B ）。P88
A、完成一定计量单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准
B、完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准
C、完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费用标准
D、完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准
18. 下列定额中，项目划分最细的计价定额是（ C ）。
A、材料消耗定额 B、劳动定额 C、预算定额 D、概算定额
19. 预算定额是按照（ 社会平均水平 ）原则编制的。P98
20. 概算定额与预算定额的差异主要表现在（ A ）的不同。
A、项目划分 B、主要工程内容 C、主要表达方式 D、基本使用方法
21. 关于工程计价定额中概算指标的说法，正确的是（ B ）。
A、概算指标通常以分部工程为对象
B、概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料
C、概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分
D、概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明
22. 在投资估算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是（ A ）。
A、安装工程以占设备购置费的百分比表示 B、建筑工程以综合生产能力的单位投资表示
C、构筑物以每立方米的投资表示 D、建设项目以使用功能的单位投资表示
23. 在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或指标是（ A ）P103
A、投资估算指标 B、预算定额 C、概算定额 D、概算指标
24. 下列工程项目总投资构成项中，应计入单项工程投资估算指标中的是（ A ）。P104
A、生产家具购置费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、铺底流动资金
25. 建设工程造价指标的时间应符合时间要求，合同价应采用（ 工程开工日期 ）P105
26. 当建设工程造价数据的样本数量达到数据采集最少样本数量时，应使用 （ 数据统计法 ）测算建设工程造价指标。P105
27. 建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（ 典型工程法 ）测算。P105
28. 当需要采用下一层级造价指标汇总计算上一层级造价指标时，应采用（ 汇总计算法 ） 测算。P105
29. 关于预算定额编制的说法，正确的有（ BDE ）
A、预算定额的计量单位一般按工序或施工过程确定
B、在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差
C、人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和
D、材料消耗量包括净用量和以净用量为基数计算的损耗量
E、以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差
30. 关于预算定额的作用，下列说法正确的有（ ABCD ）P98
A、预算定额是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础
B、预算定额是编制施工组织设计的依据
C、预算定额是工程结算的依据
D、预算定额是施工单位进行经济活动分析的依据
E、预算定额是编制施工定额的基础
31. 关于概算定额的作用，下列说法正确的有（ ABC ）。
A、是扩大初步设计阶段编制设计概算、技术设计阶段编制修正概算的主要依据P101
B、是控制施工图预算的依据
C、进行竣工决算和评价的依据
D、是合理编制投标报价的基础
E、是确定建筑安装工程造价的基础
32. 关于建筑安装工程概算定额与概算指标的区别，下列说法中正确的有（ BDE ）。
A、概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象
B、概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料
C、概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段
D、概算指标比概算定额更加综合与扩大
E、概算定额是编制概算指标的依据
33. 关于投资估算指标，下列说法中正确的有（ BCE ）
A、应以单项工程为编制对象 B、是反映建设总投资的经济指标
C、概略程度与可行性研究工作深度相适应 D、编制基础包括概算定额，不包括预算定额
E、可根据历史预算资料和价格变动资料等编制
34. 关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（ BE ）
A、单位工程指标反映建筑安装工程费，以“m2”“m3”“m”“座”等单位投资表示
B、单项工程指标反映工程费用，以“m2”“m3”“m”“座”等单位投资表示
C、单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示
D、建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示
E、建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示
35. 下列关于各类工程计价定额的说法中，正确的有（ ABC ）。
A、预算定额以现行劳动定额和施工定额为编制基础 P98
B、概、预算定额的基价一般由人工、材料和机械台班费用组成
C、概算指标可分为建筑工程概算指标、设备及安装工程概算指标
D、投资估算指标主要以概算定额和概算指标为编制基础
E、单位工程投资估算指标中仅包括建筑安装工程费
36. 关于工程定额的说法中，正确的有（ ）
A、劳动定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额
B、预算定额为工程定额中的基础性定额
C、概算定额的每个综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目
D、概算指标能够反映整个建（构）筑物人工、材料、机械台班消耗量
E、预算定额能够反映行业施工技术和管理的平均水平
37. 按照工程构成的不同，建设工程造价指标可分为（ ACE ）。P105
A、建设投资指标 B、工程量指标 C、单项工程造价指标
D、工料价格指标 E、单位工程造价指标
38. 建设工程造价指标测算方法主要包括（ BDE ）。P105
A、对比分析法 B、数据统计法 C、因素分析法 D、典型工程法 E、汇总计算法
39. 劳动定额是在（ 正常 ）的施工条件下测定和计算的。
40. 编制人工定额时，基本工作结束后整理劳动工具的时间应计入（ 有效工作时间 ）P107
41. 编制人工定额时，应计入定额时间的是（ B ）。
A、擅自离开工作岗位的时间 B、辅助工作消耗的时间
C、工作时间内聊天的时间 D、工作面未准备好导致的停工时间
42. 根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间 是（ 准备与结束工作时间 ）。
43. 编制人工定额时，工人定额工作时间中应予以合理考虑的情况是（ ）。P107
A、由于工程技术人员和工人差错引起的工时损失
B、由于劳动组织不合理导致工作中断所占用的时间
C、由于水源或电源中断引起的停工时间
D、由于材料供应不及时引起的停工时间
44. 下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ B ）
A、筑路机在工作区末端的掉头时间
B、体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间
C、机械在工作地点之间的转移时间
D、装车数量不足而在低负荷下工作的时间
45. 在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能 满载工作的时间属于（ D ）。P108
A、有根据地降低负荷下的工作时间 B、机械的多余工作时间
C、违反劳动纪律引起的机械时间损失 D、低负荷下的工作时间
46. 下列施工机械消耗时间中，属于机械必需消耗时间的是（ D ）P107
A、未及时供料引起的机械停工时间 B、由于气候条件引起的机械停工时间
C、装料不足时的机械运转时间 D、因机械保养而中断使用的时间
47. 编制施工定额时，汽车运输重量轻而体积大的货物，使汽车在低于载重吨位的状况下运行，所消耗的工作时间属于（ A ）。P108
A、有效工作时间 B、低负荷下工作时间
C、不可避免中断时间 D、多余工作时间
48. 编制施工机械台班使用定额时，可计入定额时间的是（ B ）P107]
A、因技术人员过错造成机械降低负荷情况下的工作时间
B、机械使用过程中进行必要的保养所造成的中断时间
C、操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间
D、施工组织不当造成的机械停工时间
49. 根据生产技术和施工组织条件，对施工过程中各工序采用一定的方法测出其工时消耗等资料，再对所获得的资料进行分析，制定出人工定额的方法是（ 技术测定法 ）P108
50. 某施工企业编制砌砖墙人工定额，该企业有近 5 年同类工程的施工工时消耗资料，则制定人工定额适合选用的方法是（ 统计分析法 ）P108
51. 对于同类型产品规格多、工序复杂、工作量小的施工过程，若已有部分产品施工的人工定额，则其他同类型产品施工人工定额的制定适宜采用的方法是（ 比较类推法 ）。P108
52. 测定材料消耗定额时，定额中的损耗品是指操作过程中不可避免的废料和损耗以及不可避免的（ D ）P109
A、保管过程中的损耗 B、施工现场内运输损耗和场外运输损耗
C、采购过程中的计量误差 D、施工现场内运输损耗
53. 编制标准砖砌体材料消耗定额时，砖的消耗量应按（ 净用量和损耗量 ）确定。P109
54. 关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的 是（ C ）。
A、人工消耗量中包括超出预算定额取定运距后的超运距用工
B、材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算
C、各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算
D、按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%
55. 某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为 100M3/台班。当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方1000M3预算定额的台班耗用量应为（ 12 ）台班
56. 某挖土机挖土一次正常循环工作时间为 50S，每次循环平均挖土量为 0.5M3， 机械正常利用系数为 0.8，机械幅度差系数为 25%，按 8H 工作制考虑，挖土方预算定额的机械台班消耗量为（ 5.43 ）台班 /1000M3。
8*60*60=28800/50=576*0.5=288*0.8=230.4 1000/230.4=4.34*1.25=5.43
57. 已知砌筑1M3砖墙中砖净用量和损耗量分别为 529 块，6 块，100块砖体积按 0.1460M3计算，砂浆损耗率为10%。则砌筑1M3 砖墙的砂浆用量为（ 0.2504 ）M3。
529/100X0.1460=0.77234 1-0.77234=0.22766 0.22766X1.1=0.2504
58. 用水泥砂浆砌筑 2M3 砖墙，标准砖（240MM×115MM×53MM）的总耗用量为 1113 块。已知砖的损耗率为 5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（ 1060块，0.449 M3 ）。
1113/1.05=1060 1060*0.24*0.115*0.053=1.551 2-1.551=0.449
59. 正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为 0.90KG。已知该材料的损耗率为 7.20%，则其总消耗量为（ 13.4 ）KG P109
0.9/0.072＝12.5 0.9＝13.4
60. 砌筑一砖厚砖墙，灰缝厚度为10MM，砖的施工损耗率为 1.5%，场外运输损耗率为 1%。砖的规格为 240MM×150MM×53MM。则每立方米砖墙工程中砖的定额消耗量 为（ 537.04 ）块。
0.240*0.25*0.063＝0.000378 1/0.00378＝264.55*2＝529.1 529.1*1.015＝537.04
61. 砌筑每立方米一砖厚砖墙，砖（240MM×115MM×53MM）的净用量为 529 块，灰缝厚度为 10MM，砖的损耗率为 1%，砂浆的损耗率为 2%，则 1M3 一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（ 0.231 ）M3。
529*0.24*0.115*0.053＝0.7738 1-0.7738＝0.2262 0.2262*1.02＝0.231
62. 确定施工机械台班定额消耗最前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是 P111
机械时间利用系数 = 机械在一个工作班内纯工作时间 / 一个工作班延续时间（8h）
63.某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 150S、40S、250S、50S、40S，运料和其他时间的交叠时间为 50S，机械利用系数为0.8，该机械的台班产量定额为（ 36.00 ）M3/ 台班
150 40 250 50 40-50=480S
8*60*60/480=60 60*750=45000
45000*0.8=36000 36000/1000=36
64. 某出料容量 750L 的混凝土搅拌机，每循环次的正常延续时间为 9MIN。机械正常利用系数为 0.9。按 8H 工作制考虑，该机械的台班产量定额为（ 36.02 M3/台班）。
8*60/9=53.333 53.333*750=40000 40000*0.9=36
65. 某出料容量 0.5M3 的混凝土搅拌机，每一次循环中，装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 1MIN、3MIN、1MIN、1MIN，机械利用系数为 0.8，则该搅拌机的台班产量定额是（ 32 ）M3/ 台班。
1 3 1 1＝6 8*60/6＝80 80*0.5＝40 40*0.8＝32
66. 施工机械台班产量定额等于（ 机械净工作生产率 × 工作班延续时间 × 机械利用系数 ） P111
67.。下列工人工作时间中，属于有效工作时间的有（ ACE ）。P107
A、基本工作时间 B、不可避免中断时间
C、辅助工作时间 D、偶然工作时间 E、准备与结束工作时间
68. 编制人工定额时，属于工人工作必须消耗的时间有（ BCDE ）。P107
A、违背劳动纪律损失时间 B、基本工作时间
C、辅助工作时间 D、准备与结束工作时间 E、不可避免的中断时间
69. 编制人工定额时，工人工作必须消耗的时间包括（ CDE ）。P107
A、由于材料供应不及时引起的停工时间 B、工人擅自离开工作岗位造成的时间损失
C、准备工作时间 D、由于施工工艺特点引起的工作中断所必等的时间
E、工人下班前清洗整理工具的时间
70. 编制人工定额时需拟定施工的正常条件，其内容包括拟订（ ABDE ）。
A、施工作业内容 B、施工作业方法
C、施工企业技术水平 D、施工作业地点组织 E、施工作业人员组织
71. 下列工人工作的时间中，属于损失时间的有（ ABDE ）。P107
A、多余和偶然工作时间 B、材料供应不及时导致的停工时间
C、因施工工艺特点引起的工作中断时间 D、技术工人由于差错导致的工时损失
E、工人午休后迟到造成的工时损失
72. 施工作业的定额时间，是在拟定基本工作时间和（ BCDE ）的基础上编制的。
A、偶然时间 B、辅助工作时间 C、准备与结束时间
D、不可避免的中断时间 E、休息时间
73. 下列工作时间中，属于施工机械台班使用定额中必需消耗的时间有（ CDE ）。P108
A、机械操作工人加班工作的时间 B、工序安排不合理造成的机械停工时间
C、正常负荷下机械的有效工作时间 D、有根据地降低负荷下的有效工作时间
E、不可避免的无负荷工作时间
74. 机械台班使用定额的编制内容包括（ ABDE ）P110.111
A、拟定机械作业的正常施工条件 B、确定机械纯工作一小时的正常生产率
C、拟定机械的停工时间 D、确定机械的利用系数
E、计算机械台班定额
75. 编制材料消耗定额时，确定材料净用量的方法有（ ABCE ）P109
A、统计分析法 B、理论计算法 C、测定法
D、图纸计算法 E、试验法
76. 预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括（ AB ）。
A、以施工定额为基础确定 B、以现场观察测定资料为基础计算
C、以工程量计算规则为依据计算 D、以各类费用定额为基础确定
E、以工程结算资料为依据计算
77. 根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ 特殊情况下支付的工资 ）。P112
78. 下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是（ D ）
A、材料一般性鉴定检查费 B、材料二次搬运费
C、新结构、新材料试验费 D、材料工地管理费
79. 下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是（ 到岸后外埠中转运输费 ）
80. 关于材料单价的计算，下列计算公式中正确的是（ ）。P113
材料单价 =（供应价格 运杂费）×（1 运输损耗率）×（1 采购及保管费率）
81. 某工程采购的一批钢材的出厂价为 3980元/T，运杂费为50元 /T，运输损耗率为 0.5%，采购保管费率为 2%，则该批钢材的材料单价为（ 4131.15 ）元 /T。
材料单价 =（供应价格 运杂费）×（1 运输损耗率）×（1 采购及保管费率）
=(3980 50)*(1 0.5%)*(1 2%)=4030*1.005*1.02=4131.15
82. 某施工机械预算价格为 200 万元，预计可使用10 年，每年平均工作 250 个台班，预计净残值 40 万元。按工作量法计算折旧，则该机械台班折旧费为（ 0.064 ）万元。
200-40=160 250*10=2500 160/2500=0.064
83. 某施工机械购置费用为 120 万元，折旧年限为 6 年，年平均工作 250 个台班， 预计净残值率为 3%。按工作台班法提取折旧，该机械台班折旧费为（ 776 ）元。
120*3%=3.6 120-3.6＝116.40 6*250=1500 116.40/1500=0.0776万元
84. 关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（ B ）P115
A、安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和
B、安拆费中包括机械辅助设施的折旧费
C、能自行开动机械的安拆费不予计算
D、塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价
85. 某挖掘机配司机 1 人，若年制度工作日为 245D，年工作台班为 220 台班，人工工日单价为 80 元，则该挖掘机的人工费为（89.1）元 / 台班。P116
台班人工费＝人工消耗量*[1 （年制度工作日-年工作台班）/年工作台班]* 人工工日单价
＝1*（1 25/220）*80＝89.09
86. 某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各 1 名，若年制度工作日为 250D，年工作台班为 200 台班，人工日工资单价均为100 元 / 工日，则该施工机械的台班人工费为（ 250 ）元。P116
台班人工费＝人工消耗量*[1 （年制度工作日-年工作台班）/年工作台班]* 人工工日单价
＝2*（1 50/200）*100＝250
87. 在计算施工机械的台班单价时，不需要考虑（ C ）。
A、折旧费 B、维护费 C、原材料费 D、人工费
88. 根据现行建筑安装工程费用项组成规定，下列费用项目中已包括在人工日工资单价内的有（ ABDE ）。
A、节约奖 B、流动施工津贴 C、劳动保护费 D、高温作业临时津贴 E、探亲假期间工资
89. 施工仪器仪表台班单价由（ ABCE ）组成。P116
A、折旧费 B、维护费 C、校验费 D、检测费 E、动力费
90. 台班检修费是指施工机械在规定的耐用台班内，按规定的检修间隔进行必要的 检修，以恢复其正常功能所需的费用，它取决于（ BCD ）。P115
A、机械折旧费 B、一次检修费 C、检修次数 D、耐用总台班数 E、时间价值系数
91. 安拆费及场外运费根据施工机械不同分为计入台班单价、单独计算和不需计算三种类型。下列应计入台班单价的费用是（ AB ）P115.116
A、安拆简单轻型机械的安拆费及场外运费 B、移动轻型机械的安拆费及场外运费
C、重型机械的安拆费及场外运费 D、辅助设施的折旧费
E、固定在车间的施工机械
92. 下列费用项目中，计算施工机械台班单价时应考虑的有（ ABC ）。
A、机械预算价格 B、机械报废时回收的残值
C、随机配备工具的摊销费 D、机械设备的财产损失保险费 E、大型机械安拆费
93. 某施工企业投标报价时确定企业管理费率以人工费为基础计算，据统计资料，该施工企业生产工人年平均管理费为 1.2 万元，年有效施工天数为 240D，人工单价为300元 /D，人工费占分部分项工程费的比例为 75%，则该企业的企业管理费费率应为 （ ）
94. 以人、材、机费为计算基础的企业管理费费率的计算公式是（ ） P120
95. 关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ D ）P121
A、当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
B、一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为13%
C、采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
D、采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
96. 建筑安装工程费用定额的编制原则包括（ ABE ）
A、合理确定定额水平 B、简明、适用性
C、反映行业平均水平 D、反映社会平均水平 E、定性与定量分析相结合
97. 某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（ 区域性 ）。P122
98. 工程造价信息需要经常不断地收集和补充新的内容，进行信息更新。该类建筑材料的价格信息反映了工程造价信息的（ 动态性 ）。P122
99. 下列工程造价信息中，最能体现市场机制下信息动态性变化特征的是（ A ）。P122
A、工程价格信息 B、政策性文件 C、计价标准和规范 D、工程定额
100. 最能体现信息动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括（ B ）。
A、工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息
B、价格信息、工程造价指标和工程造价指数
C、人工价格信息、材料价格信息、机械价格信息及在建工程信息
D、价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息
101. 下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是（ A ）。P124
A、设备、工器具价格指数 B、建筑安装工程造价指数
C、单项工程造价指数 D、建设项目造价指数
102. 下列工程造价指数中，属于综合指数的是（ D ）。P124
A、措施费指数 B、人工费指数 C、间接费指数 D、设备、工器具价格指数
103. “工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息”。这体现了工程造价信息管理应遵循的（ 有效性 ）原则。P125
104. “工程造价信息不应是项目实施过程中产生数据的简单记录，应该是经过信息处 理人员的比较与分析”。这体现了工程造价信息管理应遵循的（ 定量化 ）原则。P125
105. BIM 是指包含建筑对象各种信息的（ 建筑信息模型 ）。
106. 工程造价信息的特点包括（ ABC ）。P122
A、多样性 B、专业性 C、动态性 D、兼容性 E、实用性
107. 下列工程造价指数中，属于总指数的有（ ）。P124
A、单项价格指数 B、设备、工器具价格指数 C、建筑安装工程造价指数
D、建设项目造价指数 E、单项工程造价指数
108. 把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于（ CDE ）。
A、个体指数 B、环比指数 C、平均数指数
D、综合指数 E、总指数
109. 下列工程造价指数中，用平均数指数形式编制的总指数有（ CDE ）。P124
A、工程建设其他费费率指数 B、设备、工器具价格指数
C、建筑安装工程价格指数 D、单项工程造价指数 E、建设项目造价指数
110. 关于工程造价指数，下列说法中正确的有（ ABE ）P123.124
A、工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系
B、工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势
C、建筑安装工程造价指数是一种单项指数
D、设备、工器具价格指数是一种数量指标指数
E、单项工程造价指数一般用于平均数指数的形式表示
111. 建设项目工程造价指数是由（ ACE ）综合得到的。
A、设备、工器具价格指数 B、人工费价格指数
C、建筑安装工程造价指数 D、材料价格指数 E、工程建设其他费用指数
112. 为了达到工程造价信息动态管理的目的，在工程造价信息管理中应遵循的基本原则有（ ABDE ）。P125
A、标准化原则 B、有效性原则 C、定性化原则
D、时效性原则 E、高效处理原则
113. BIM 技术的特点包括（ ABCD ）。P127.128
A、可视化 B、协调性 C、模拟性 D、优化性 E、独立性
114. BIM 技术对工程造价管理的价值主要体现在（ ABCD ）。P128
A、提高了工程量计算的准确性和效率 B、提高了设计效率和质量
C、提高工程造价分析能力 D、BIM 技术真正实现了造价全过程管理
E、可以实现信息的独立性
- 详细可行性研究阶段，投资估算误差率为（ ±10% ）以内。p131
- 根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质函〔2016〕247 号），房屋建筑工程一般应分为（ 方案设计、初步设计、施工图设计 ）。P133
- 工程造价管理工作贯穿于工程项目建设全过程，（决策与设计阶段）是整个工程造价确定与控制的龙头与关键。
- 下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（ c ）。
A、建筑物平面形状 B、流通空间 C、柱网布置 D、建筑结构
5. 关于建筑设计对民用住宅项目工程造价的影响，下列说法中错误的是（ d ）。p139
A、民用住宅层高一般不宜低于2.8m B、提高住宅层高，有利于降低单方造价
C、结构面积系数越小，设计方案越经济 D、住宅层数越多，越有利于降低单方造价
6. 在项目的可行性研究中，处于核心地位的是（ 经济效益研究 ）
7. 在矩形住宅建筑中，一般住宅单元以（ 3-4 ）个住宅单元较为经济。p139
8. 关于项目建设规模，下列说法正确的是（ c ）
A、建设规模越大，产生的效益越高 B、国家对行业的建设规模未设定规模界限
C、资金市场条件对建设规模的选择起着制约作用 D、技术因素是确定建设规模需考虑的首要因素
9. 在建设项目多方案整体宏观方面的评价、比选，一般不选用（ 价值工程原理 ）p143
10. 工程设计阶段影响造价的主要因素，不包括（ d ）。p137.138
A、总平面设计 B、工艺设计 C、建筑设计 D、建设地址选择
11. 项目规模确定中，需考虑的主要环境因素包括（ abd ）。p136
A、燃料动力供应 B、协作及土地条件 C、劳动力市场情况
D、运输及通信条件 E、竞争对手状况
12. 关于建筑设计对工业项目造价的影响，下列说法正确的有（ bd ）。p138
A、建筑周长系数越高，单位面积造价越低
B、单跨厂房柱间距不变，跨度越大，单位面积造价越低
C、多跨厂房跨度不变，中跨数目越多，单位面积造价越高
D、超高层建筑采用框架结构和剪力墙结构比较经济
E、大中型工业厂房一般选用砌体结构来降低工程造价
13. 总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（ abd ）。
A、现场条件 B、占地面积 C、工艺设计 D、功能分区 E、柱网布置
14. 关于项目可行性研究与工程造价关系的说法，正确的有（ abcd ）。p142
A、项目可行性研究结论的正确性是工程造价合理性的前提
B、项目可行性研究的内容是决定工程造价的基础
C、工程造价高低、投资多少影响可行性研究的结论
D、可行性研究的深度影响工程造价的控制效果
E、投资估算的精确度影响可行性研究的深度
15. 建设项目财务评价，是在国家现行财税制度和价格体系下，从项目的角度出发，（ abe ）。p141
A、计算项目范围内的财务效益和费用 B、分析项目的盈利能力和清偿能力
C、计算项目对国民经济的贡献 D、分析项目的经济效率、效果和对社会的影响
E、评价项目在财务上的可行性
16. 投资估算的具体内容不包括（ d ）。p145
A、建筑工程费 B、设备及工器具购置费 C、基本预备费 D、项目运行中需要的临时性资金
17. 某地 2020年拟建一座年产 20万T的化工厂，该地区2017年建成的年15万T相同产品的类似项目实际建设投资为60000万元。2017年和2020年该地区的工程造价指数（定基指数）分别1.12 和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨 5%。则该项目的静态投资为（7 535.09 ）万元。
18. 2016 年已建成年产 20 万 T 的某化工厂，2020 年拟建年产 100 万 T 相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目 投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ 0.8～0.9 ）。p147
19. 投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费或主要设备购置费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是（ 系数估算法 ）。p147
20. 比例估算法多用于（ 项目建议书 ）阶段的投资估算。
21. 某建设工程项目的设备及工器具购置费为 2500 万元，建筑安装工程费为 2 000 万元，工程建设其他费用为 1 500 万元，基本预备费率为 10%，则该项目的基本预备费为（ 600 ）万元。P150
基本预备费＝（建设项目的工程费用 工程建设其他费用）X基本预备费率
＝2500 2000 1500＝6000*10%＝600
22. 某建设项目静态投资 20000 万元，项目建设前期年限为 1年，建设期为2 年，计划每年完成投资 50%，年均投资价格上涨率为 5%，该项目建设期价差预备费为 （ 2056.56 ）万元。P150
23. 某新建项目建设期为 3 年，第 1 年贷款 600 万元，第 2 年贷款 400 万元，第 3 年贷款 200 万元，年利率 10%。建设期内只计息不支付，则建设期第 3 年贷款利息为 （ 121.3 ）万元。P151
600/2*10%=30 (600 30 400/2) *10%=83 (630 483 200/2) *10%=121.3
24. 预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账款700 万元，预付账款500 万元，存货1000 万元，现金 400 万元。则该年度流动资金估算额为 （ 1700 ）万元。P152
流动资产＝存货 库存现金 应收账款 预付账款＝1000 400 1800 500＝3700
流动负债＝应付账款 预收账款＝1300 700＝2000
流动资金＝流动资产-流动负债＝3700-2000＝1700
25. 采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（ A ）P152
A、预收账款 B、存货 C、库存资金 D、应收账款
26. 关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的有（ DE ）P144
A、项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据
B、可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得随意突破
C、投资估算不能作为制订建设贷款计划的依据
D、投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额的重要依据
E、项目投资估算是设计阶段造价控制的依据
27. 利用扩大指标估算法时，一般常用的基数有（ ACDE ）
A、销售收入 B、建设投资 C、总成本费用 D、固定资产投资 E、经营成本
28. 下列估算方法中，不适用于可行性研究阶段投资估算的有（ ABCE ）。
A、生产能力指数 B、比例估算法 C、系数估算法 D、指标估算法 E、混合法
29.采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动资产的是（ BCD ）。
A、预收账款 B、存货 C、库存资金
D、应收账款 E、应付账款
30. 总投资中的静态投资部分，包括（ ABC ）
A、工程费用 B、工程建设其他费用 C、基本预备费
D、价差预备费 E、建设期利息
31. 按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（ 经批准的设计概算 ）。
32. 设计概算的“三级概算”是指（ 单位工程概算、单项工程综合概算、建设工程项目总概算 ）。P173
33. 下列投资概算中，属于单位建筑工程概算的是（ D ）
A、机械设备及安装工程概算
B、电气设备及安装工程概算
C、工器具及生产家具购置费用概算
D、工器具及生产家具购置费用概算
34. 某单位建筑工程初步设计已达到一定深度，建筑结构明确，能够计算出概算工 程量，则编制该单位建筑工程概算最适合的方法是（ 概算定额法 ）P164
35. 采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编制概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。
②搜集基础资料→①列出分部分项工程项目名称并计算工程量→⑤确定各分部分项工程费→④计算措施项目费→⑥汇总单位工程概算造价→③编制概算编制说明
36. 某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/M2 。概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100M2 该类建筑中铺贴地面面积为50M2， 当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为 128元/M2、190元/M2 ，假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为 25%。则用概算指标法计算的拟建工程造价指标为（ ）元 /M2。
拟建工程造价指标＝3600 [（190-128）X50/100X（1 25%）]＝3638.75
190-128=62 50/100=0.5 62*0.5=31 31*1.25=38.75 3600 38.75=3638.75
37. 利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100M2建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为 37工日/100M2和24工日/100M2 。拟建工程楼地面面积占建筑面积的 65%，则对概算指标修正后的人工消耗量为（ 491.55 ）工日 /100M2。P165
65%*24＝15.6 65%*37＝24.05 15.6-24.05＝-8.45 500-8.45＝491.55
38.某工程项目所需设备原价 400 万元，运杂费率为 5%，安装费率为 10%，则该项目的设备及安装工程概算为（ 460 ）万元。
400*1.05＝420 400*0.1＝40 420 40＝460
设备购置费＝设备原价X（1 运杂费率）＝400*（1 5%＝420
设备安装费＝设备原价X设备安装费率＝400*10%＝40
39. 利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法是（ 类似工程预算法 ）P167
40. 当初步设计有详细设备清单时，编制设备及安装工程概算宜采用的编制方法是 （ 预算单价法 ）P168
41. 当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（ 设备价值百分比法 ）P168
42. 设计概算审查时，对图纸不全的复杂建筑安装工程投资，通过向同类工程的建设、施工企业征求意见判断其合理性，这种审查方法属于（ 查询核实法 ）。P175
43. 关于设计概算的作用，下列说法正确的有（ BCDE ）P159.160
A、设计概算是控制施工预算的依据
B、设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据
C、设计概算是编制投标报价的依据
D、设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据
E、设计概算是考核建设项目投资效果的依据
44. 某建设项目由厂房、办公楼、宿舍等单项工程组成，则可包含在各单项工程综合概算中的内容有（ ABD ）
A、机械设备及安装工程概算 B、电气设备及安装工程概算
C、工程建设其他费用概算 D、特殊构筑物工程概算 E、流动资金概算
45. 设计概算审查的方法有（ ABC ）。P175
A、对比分析法 B、查询核实法 C、联合会审法
D、专家意见法 E、标准预算审查法
46. 批准后的设计概算一般不得调整，但由于（ CDE ）引起的设计和投资变化可以 调整概算。P176
A、工程施工场所调整
B、施工图有细微改动
C、超出原设计范围的重大变更
D、超出基本预备费规定范围，不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动或费用增加
E、超出工程造价调整预备费，属于国家重大政策性变动因素引起的调整
47. 设计概算编制方法中，照明工程概算的编制方法包括（ ACE ）。P163
A、概算定额法 B、设备价值百分比法 C、概算指标法
D、综合吨位指标法 E、类似工程预算法
48.直接套用概算指标编制单位建筑工程设计概算时，拟建工程应符合的条件包括 （ ABC ）。
A、建设地点与概算指标中的工程建设地点相同
B、工程特征与概算指标中的工程特征基本相同
C、建筑面积与概算指标中的工程建筑面积相差不大
D、建造时间与概算指标中工程建造时间相近
E、物价水平与概算指标中工程的物价水平基本相同
49. 编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上企业管理费、利润、规费和增值税。这种编制预算的方法是（ 工料单价法 ）。P181
50. 实物量法编制施工图预算所用的材料单价应采用（ 当时当地的市场价格 ）。P181
52. 施工图预算审查时，利用房屋建筑工程标准层建筑面积数对楼面找平层、天棚 抹灰等工程量进行审查的方法，属于（ 分组计算审查法 ）。P184
53. 实物量法与定额单价法编制施工图预算，编制步骤的主要差别在于（ 计算直接费 ）
54. 某单项工程的单位建筑工程预算为 1 000 万元，单位安装工程预算为 500 万元， 设备购置预算为 600 万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为 60 万元，若预备费费率为 5%，则该单项工程施工图预算为（ 2160 ）万元。
55. 施工图预算的二级预算编制形式是指（ 单位工程预算、建设项目总预算 ）
56. 用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（ D ）。
A、分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价
B、分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价
C、分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价
D、分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用
57. 在审查施工图预算时，可按预算定额顺序或施工的先后顺序，逐一进行审查，这种审查方法被称为（ 全面审查法 ）。P184
58. 下列（ A ）不是施工图预算的编制依据。P180
A、工程量清单 B、施工图纸及说明 C、合理的施工组织设计 D、人工、材料、机械台班预算价格
59. 下列（ B ）不是施工图预算内容审查的重点。P183
A、审查工程量计算是否正确 B、审查有无设计漏项
C、审查其他有关费用是否符合要求 D、审查预算单价的套用是否正确
60. 关于施工图预算对投资方的作用，下列说法中正确的有（ AB ）。P179
A、是控制工程投资不突破设计概算的重要措施
B、是控制造价及资金合理使用的依据
C、是投标报价的基础
D、是与施工预算进行“两算”对比的依据
E、是调配施工力量、组织材料设备供应的依据
61. 施工图预算对设计方、投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中属于对施工企业作用的有（ CD ）。
A.确定合同价款的依据 B控制资金合理使用的依据 C控制工程施工成本的依据
D调配施工力量的依据 E办理工程结算的依据
62. 下列方法中，可以用于编制施工图预算的有（ ADE ）。P181
A、预算单价法 B、工程量清单单价法 C、扩大单价法 D、实物量法 E、综合单价法
63. 施工图预算审查方法包括（ CDE ）P184
A、对比分析法 B、联合会审法 C、全面审查法 D、重点抽查法 E、筛选审查法
64. 施工图预算内容审查的重点是（ ACE ）。P183
A、审查工程量计算是否正确 B、审查有无设计漏项 C、审查其他有关费用是否符合要求
D、审查材料代用是否合理 E、审查预算单价的套用是否正确
- 根据我国《合同法》相关规定，建设工程招标文件是（ 要约邀请 ）P187
- 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称 为（ 公开招标 ）。
- 以下关于招标方式的描述，正确的是（ c ）。
A、公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
B、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请 5 个以上特定的法人或者其他组织投标
C、省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准，可以进行邀请招标
D、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标
4. 根据《必须招标的工程项目规定》，在必须招标项目的具体范围内，与工程建设有关的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（200）万元人民币以上， 必须招标。P189
5. 建设工程招标的基本环节主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告 或投标邀请书；⑧发出中标通知书。而正确的程序应该是:
④履行项目审批手续→③委托招标代理机构→②编制招标文件→⑦发布招标公告或投标邀请书→①发售招标文件→⑤开标、评标→⑧发出中标通知书→⑥签订合同
6. 以下关于招标程序和要求的说法，正确的是（ B ）。
A、招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款
B、招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准
C、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当重新发布经过澄清或者修改的招标文件
D、依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜
7. 建设项目投标有效期的起算时间为（ 投标人提交投标文件截止 ）之日。
8. 根据《招标投标法》，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的（ 提交投标文件截止时间的同一时间 ）公开进行。
9. 根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（ 经招标人授权的评标委员会 ）。
10. 《招标投标法》《政府采购法》是规范我国境内招标采购活动的两大基本法律。P188
11. 根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标项目的具体范围和规模标准包括 （ ABCE ）。P189.
A、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资，使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10% 以上的项目
B、全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资，并且该资金占控股或者主导地位的项目
C、使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目
D、施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上
E、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上
12. 下列情形中，依法可以不招标的工程项目有（ ADE ）P189
A、需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B、采购人的全资子公司能够自行建设的
C、只有少量潜在投标人可供选择的项目
D、需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的
E、已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
13. 与邀请招标相比，公开招标的优点包括（ AB ）P190
A、择优率更高，易于获得有竞争性的商业报价
B、在较大程度上避免招标过程中的贿标行为
C、招标时间长、费用高、工作量大
D、招标人和投标人之间可能缺乏互信，增大合同履约风险
E、因为招标人比较了解投标人，减少了合同履约过程中承包商违约的风险
14. 根据我国《合同法》相关规定，（ AB ）属于要约邀请。P187
A、招标公告 B、建设工程招标文件 C、投标文件 D、中标通知书
15. 工程建设项目施工招标的招标文件不包括（ B ）P194
A、投标人资格审查标准 B、施工组织方案 C、评标标准 D、招标项目的技术要求
16. 根据《标准施工招标文件》（2007 年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（ D ）。P194
A、招标公告 B、投标资格条件 C、评标委员会名单 D、投标邀请书
17. 在招标投标过程中，（ 招标公告 ）中应该载明招标文件的获取方式。P194
18. 关于招标文件的澄清与说明，下列说法中错误的是（ B ）。
A、投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问
B、招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源
C、澄清发出的时间距投标截止日不足 15 日的应推迟投标截止时间
D、投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间
19. 以下关于招标文件的说法，正确的是（ C ）。P10.
A、招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价
B、潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15 日前提出
C、招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起
D、招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少 10日前，通知所有获取招标文件的潜在招标人
20. 以下关于建设工程投标的说法，正确的是（ D ）。
A、投标属于承诺
B、投标人可以在评标结束前无条件撤销投标书
C、投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件
D、投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺
21. 以下关于投标保证金，说法错误的是（ B ）。
A、投标人需要按照招标文件的要求在投标截止日前向招标人递交投标保证金或投标保函
B、如果没有中标，投标保证金将不予退回
C、开标后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
D、招标文件要求提交投标保证金，而不按要求提供的，投标书按废标处理
22. 以下关于施工招标文件概述，正确的有（ ABCD ）
A、指导整个招标投标工作全过程的纲领性文
B、投标单位编制投标文件的依据
C、招标人组织评标的依据
D、招标人与将来中标人签订合同的基础
E、必要时招标文件可以要求特定的生产供应者
23. 以下关于施工招标文件的描述，正确的有（ ABE ）。
A、招标文件应包括拟签合同的主要条款
B、当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书
C、自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于 15 日
D、招标文件不得说明评标委员会的组建方法
E、招标文件应明确评标办法
24. 投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容包括（ BCDE ）
A、报价 B、工期 C、投标有效期 D、质量要求 E、招标范围
25. 投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，其主要内容应该包括 （ ADE ）。
A、招标工程的范围和详细内容 B、招标人的责任权利
C、施工技术说明 D、投标文件的组成 E、重要的时间安排
26. 以下（ BC ）情况，招标文件需要包括投标邀请书。P194
A、当采用招标公告时 B、当采用邀请招标时 C、当采用进行资格预审的公开招标时
D、当采用公开招标时 E、当采用直接发包时
27. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，缺陷责任期自（ 通过竣工验收之日 ） 起计算。P214
28. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，地质勘察资料和水文气象资料的准确性应由（ 发包人）负责。
29. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，应由承包人承担的义务是（ C ）。
A、组织设计单位向分包人进行设计交底 B、提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料
C、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 D、按合同约定及时组织竣工验收
30. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（ 工期、费用和利润 ）。
31. 某分项工程合同价为 6 万元，采用价格指数进行价格调整，可调值部分占合同总价的 70%，可调值部分由 A、B、C 三项成本要素构成，分别占可调值部分的 20%、 40%、40%，基准日期价格指数均为 100，结算依据的价格指数分别为 110、95、103， 则结算的价款为（ 6.05 ）万元。
6*[30% (110/100*14% 95/100*28% 103/100*28%)-1]
=6*(0.3 0.154 0.266 0.2884-1)=0.004 6
32. 由于承包人原因导致工期延误的，对于计划进度日期后续施工的工程，在使用价格调整公式时，现行价格指数应采用（ A 和 B 中较低者 ）。
33. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，当承包人投标报价中材料单价低于基准单价时，施工期间材料单价涨幅以（ 基准单价 ）为基础，超过合同约定的 风险幅度值的，其超过部分按实调整。
34. 根 据《 建 设 工 程 施 工 合 同（ 示 范 文 本 ）》，承包人应于每月 （ 25 ）日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款 申请单、已完成工程量报表和有关资料。
35. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（ C ）。P216
A、索赔事件发生后，承包人应在 14d 内向发包人提交索赔意向通知书
B、索赔事件持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C、承包人在发出索赔意向通知书后 28d 内，向监理人正式递交索赔报告
D、索赔意向通知发出后 42d 内，承包人应向监理人提交索赔报告及有关资料
36. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，关于承包人索赔期限的说法，正确的是（ A ）。P217
A、按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔
B、按照合同约定接受竣工付款证书后，仍有权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
C、按照合同约定接受竣工验收证书后，无权提出在合同工程接收证书颁发前发生的索赔
D、按照合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发前发生的索赔
37. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，合同文本由（ ABD ）组成。P201
A、通用合同条款 B、合同协议书
C、标准和技术规范 D、专用合同条款 E、中标通知书
38. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，属于发包人工作的有 （ BCD ）。
A、保证承包人施工人员的安全和健康 B、保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件
C、依据有关法律办理建设工程施工许可证 D、向承包人提供施工现场的地质勘查资料
E、负责对指定分包的管理，并对分包方的行为负责
39. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于工程进度款支付的说法，正确的有（ BC ）。P213
A、监理人应在收到进度付款申请单和证明文件的 7d 内完成检查，并经发包人同意后，出具经发包人签认的进度款支付证书
B、发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作
C、发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书
D、发包人应在签发进度付款证书后的 28d 内，将进度应付款支付给承包人
E、在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复 的，发包人和承包人均有权提出修正申请
40. 承包人提交竣工验收申请报告的条件包括（ AC ）。
A、合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求 B、发包人已支付竣工结算价款
C、已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料 D、竣工验收资料已经档案管理部门验收合格
E、监理人已经出具质量评估报告
41.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，因不可抗力事件导致的损失及增加的费用中，应由承包人承担的是（ DE ）。
A、停工期间承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员的费用
B、合同工程本身的损害 C、工程所需清理和修复费用
D、承包人施工设备的损坏 E、承包人的人员伤亡和财产的损失
42. 招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由（ 招标人 ）负责。
43. 根据《建设工程工程量清单计价规范》编制分部分项工程量清单时，编制人员须确定项目名称、计量单位、工程数量和（ 项目特征 ）。
44. 《建设工程工程量清单计价规范》规定，分部分项工程量清单项目编码的第三级表示（分部工程）的顺序码。
45. 在工程量清单中，最能体现分部分项工程项目自身价值本质的是（ 项目特征 ）。
46. 关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（ A ）。P220.221
A、施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑
B、在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述
C、计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位
D、同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码
47. 措施项目清单编制中，下列适用于以“项”为单位计价的措施项目费是 （ A ）。P223
A、已完工程及设备保护费 B、超高施工增加费
C、大型机械设备进出场及安拆费 D、施工排水、降水费
48. 《建设工程工程量清单计价规范》规定，招标时用合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（ 暂列金额 ）中。P224
49. 招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工 程设备的单价及专业工程金额的是（ 暂估价 ）。P225
50. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，关于计日工，下列说法中正确的是（ B ）P227
A、计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械
B、计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价
C、计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写
D、计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算
51. 关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（ A ）。P228
A、建设单位向总承包单位支付
B、分包单位向总承包单位支付
C、专业承包单位向总承包单位支付
D、专业承包单位向建设单位支付
52. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于分部分项工程量清单计量单位的编制，下列说法正确的有（ ABE ）。P221.222
A、以重量计算的项目，其计量单位应为“t”或“kg”
B、以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位小数
C、以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数
D、以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数
E、以“个”“项”为单位的，应取整数
53. 为有利于措施费的确定和调整，根据现行工程量计算规范，适宜采用单价措施项目计价的有（ CDE ）。
A、夜间施工增加费 B、二次搬运费
C、施工排水、降水费 D、超高施工增加费
E、垂直运输费
54. 关于措施项目工程量清单的编制与计价，下列说法中正确的有（ BDE ）。
A、不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制
B、安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”“定额人工费”
C、总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容
D、除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”
E、按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值
55. 关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有（ ACD ）。
A、以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容来确定项目名称
B、清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述
C、有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位
D、除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在综合单价中考虑
E、在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位和工程量
56. 关于工程量清单编制的说法，正确的有（ ACD ）。P225
A、脚手架工程应列入以综合单价形式计价的措施项目清单
B、暂估价用于支付可能发生也可能不发生的材料及专业工程
C、材料暂估价中的材料包括应计入建安费中的设备
D、暂列金额是招标人考虑工程建设过程中不可预见、不能确定的因素而暂定的一笔费用
E、计日工清单中由招标人列项，招标人填写数量与单价
57. 关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（ ）。
A、国有资金投资的建筑工程招标可不设最高投标限价 B、招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密
C、招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布 D、招标人也可以根据需要，规定最低投标限价
58. 建设工程项目最高投标限价的编制主体是（ 招标人或受其委托的工程造价咨询人 ）。
59. 关于最高投标限价的相关规定，下列说法中正确的是（ A ）P230.231
A、国有资金投资的工程建设项目，应编制最高投标限价
B、最高投标限价应在招标文件中公布，仅需公布总价
C、最高投标限价超过批准概算 3% 以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核
D、当最高投标限价复查结论超过原公布的最高投标限价 3% 以内时，应责成招标人改正
60. 关于依法必须招标工程的标底和最高投标限价，下列说法中正确的是（ D ）。
A、招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及最高投标限价招标
B、采用设标底招标的，招标人有权决定标底是否在招标文件中公开
C、采用最高投标限价招标的，招标人应在招标文件中明确最高招标限价，也可以规定最低投标限价
D、公布最高投标限价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和增值税
61. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，一般情况下编制最高投 标限价采用的材料价格应优先选用（ 工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价 ）。
62. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，最高投标限价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量。下列工作排序正确的是（ 25134 ）
②确定所组价定额项目名称→⑤计算组价定额项目工程量→①确定工、料、机单价→③计算组价定额项目的合价→④除以工程量清单项目工程量
63. 关于最高投标限价及其编制的说法，正确的是（ C ）。
A、综合单价中包括应由招标人承担的风险费用
B、招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的 1.5% 计算
C、措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定
D、招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用
64. 最高投标限价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（ 10%～15% ）
65. 招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为（ 专业工程估算造价 ）。
66. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，某工程在 2018 年 5 月 15 日发布招标公告，规定投标文件提交截止日期为 2018 年 6月15 日。在 2018 年 6月6日招标人公布了修改后的最高投标限价（没有超过批准的设计概算），对此情况招标人应采取的做法是（ C ）。
A、将投标文件提交的截止日期仍确定为 2018 年 6 月 15 日
B、将投标文件提交的截止日期延长到 2018 年 6 月 18 日
C、将投标文件提交的截止日期延长到 2018 年 6 月 21 日
D、宣布此次招标失败，重新组织招标
67. 关于招标工程量清单与最高投标限价，下列说法中正确的有（ ACD ）
A、专业工程暂估价应是综合暂估价，不包括规费、增值税
B、最高投标限价必须公布其总价，而不得公布各组成部分的详细内容
C、投标报价若超过公布的最高投标限价则按废标处理
D、最高投标限价原则上不得超过批准的设计概算
E、招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按专业工程估算造价的 3%～5% 计算
68. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，关于最高投标限价编制的说法，正确的有（ ABDE ）。
A、国有资金投资的建设工程招标，必须编制最高投标限价
B、国有资金投资的建设工程招标，最高投标限价应控制在已批准的投资概算内
C、最高投标限价只能由具有编制能力的招标人自行编制
D、最高投标限价应在招标文件中公布，不得变动
E、投标人的投标报价若高于最高投标限价，其投标应被拒绝
69. 最高投标限价的编制依据包括（ ABC ）。
A、建设工程设计文件 B、拟定的招标文件及招标工程量清单
C、施工现场情况、工程特点及常规施工方案 D、施工组织设计
E、施工图预算
70. 关于最高投标限价的说法，正确的有（ ABD ）。
A、最高投标限价是招标人对招标工程限定的最高工程造价
B、招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价
C、最高投标限价可以进行上浮或下调
D、招标文件中应公布最高投标限价各组成部分的详细内容
E、最高投标限价应在开标时公布
71. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，最高投标限价中综合单价中应考虑的风险因素包括（ ABD ）
A、项目管理的复杂性 B、项目的技术难度
C、人工单价的市场变化 D、材料价格的市场风险
E、增值税、规费的政策变化
72. 关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（ C ）P239
A、复核的准确程度不会影响施工方法的选用
B、复核的目的在于修改工程量清单中的工程量
C、复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料
D、复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出
73. 投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是 （ B ）。
A、在通过资格预审前进行询价
B、尽量向咨询公司进行询价
C、不论何时何地尽量使用自有机械
D、劳务市场招募零散工有利于管理
74. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（ D ）。
A、政策法规的变化 B、人工单价的市场变化
C、政府定价材料的价格变化 D、管理费、利润的风险
75. 关于投标报价时综合单价的确定，下列做法中正确的是（ A ）。
A、以项目特征描述为依据确定综合单价
B、招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，应以设计图纸为准
C、应考虑招标文件规定范围（幅度）外的风险费用
D、消耗量指标的计算应以地区或行业定额为依据
76. 关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是 （ A ）。
A、当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
B、市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担 5% 以内的价格风险
C、人工费变化发生的风险全部由发包人承担
D、承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担
77.根据《建设工程工程量清单计价规范》，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（ 措施项目清单 ）。
78. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，关于施工发承包阶段投标报价的编制，下列做法正确的是（ B ）。
A、设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准
B、暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
C、材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费
D、总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价
79. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，编制投标文件时，招标文件中已提供暂估价的材料价格应根据（ C ）填报。
A、投标人自主确定价格 B、投标时当地的市场价格
C、招标文件提供的价格 D、政府主管部门公布的价格
80. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致的情况（未进行设计变更），则该项目的综合单价应 （ B ）。
A、按照原工程量清单项目价格确定 B、按照新的项目特征重新确定价格
C、根据对发包人有利原则，采用原单价或新单价 D、根据对承包人有利原则，采用原单价或新单价
.81. 关于工程量清单招标方式下投标报价的说法，正确的是（ B ）
A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价
B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价
C.措施项目中的总价项目应包括规费和增值税
D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠
82. 复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。通过复核工程量，便于投标人（ ABCD ）P239
A、决定报价尺度 B、采取合适的施工方法 C、选用合适的施工机具
D、决定投入劳动力数量 E、选用合适的承包方式
83. 关于施工投标报价中对工程量的复核，下列说法中正确的有（ CDE ）。P239
A投标人应逐项计算工程量，复核工程量清单 B投标人应修改错误的工程量，并通知招标人
C投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏 D投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费
E投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备
84. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，关于企业投标报价编制原则的说法，正确的有（ ACDE ）。
A、投标报价由投标人自主确定 B、为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本
C、投标人必须按照招标工程量清单填报价格 D、投标人的投标报价高于最高投标限价的应予废标
E、投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件
85. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（ DE ）。
A、暂列金额 B、专业工程暂估价 C、材料暂估单价 D、计日工单价 E、总承包服务费
86. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（ AC ）。
A、单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价
B、总价措施项目计价表应包含规费和增值税
C、不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表
D、总价措施项目的内容确定与招标人拟定的措施清单无关
E、总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关
87. 在投标报价时，企业要根据自身的优势、劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价可适当高一些的工程有（ ABCD ）。
A、施工条件差的工程 B、工期要求特别急的工程 C、支付条件不理想的工程
D、竞争对手很少的工程
- 施工企业建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（ 项目成本计划 ）。p252
- 关于施工成本管理各项工作之间关系的说法，正确的是（ D ）。
A.成本计划能对成本控制的实施进行监督
B.成本核算是成本计划的基础
C.成本预测是实现成本目标的保证
D.成本分析为成本考核提供依据
3. 以工程项目计划采取的技术组织措施和节约措施所能取得的经济效果为项目成本降低额，求得项目目标成本的方法是（ 技术进步法 ）P252
4. 按工期-成本同步分析法，造成工程项目实施中出现虚盈现象的原因是（ 实际成本开支小于计划，实际施工进度落后计划 ）。P253
5. 关于会计核算法特点的说法，正确的是（ D ）。P254
A、核算范围较小 B、对核算人员的专业水平要求较低
C、人为调节的可能因素较大 D、核算严密、逻辑性强
6. 某施工企业购入一台施工机械，原价 60 000 元，预计残值率 3%，使用年限 8 年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为（ ）元。
60000*3%=1800 60000-1800=58200 58200/8=7275
7. 下列方法中，可以用来分析各种因素对成本影响程度的是（ A ）。P257
A、连环置换法 B、相关比率法 C、比重分析法 D、动态比率法
8. 比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。常用的比率法不包括 （ D ）。P258
A、相关比率法 B、构成比率法 C、动态比率法 D、计划比率法
9. 分部分项工程成本分析“三算”对比分析，是指（ 预算成本、目标成本、实际成本 ）的比较。P259
10. 下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（ A ）。
A、项目施工成本降低率 B、目标总成本降低率
C、施工责任目标成本实际降低率 D、施工计划成本实际降低率
11. 某单位产品一月份成本相关参数见下表，用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是（ ）元。
项目 | 单位 | 计划值 | 实际值 |
产品产量 | 件 | 180 | 200 |
单位产品人工消耗量 | 工日/件 | 11 | 10 |
人工单价 | 元/工日 | 100 | 110 |
200*10*100-200*11*100＝200000-220000＝-20000
12. 某工程施工至 2019 年 12 月底，经分析，已完工作预算投资为 100 万元，已完工作实际投资为 115 万元，计划工作预算投资为 110万元，则该工程的进度偏差为 （ 延误 10 万元 ） 110-100＝10
13. 固定资产双倍余额递减法折旧的特点有（ CE ）。P256
A、每年计算折旧的固定资产价值不变
B、折旧率逐年降低
C、计算折旧时不考虑固定资产预计净残值
D、折旧年限比平均年限法折旧年限短
E、前期折旧额高，后期折旧额低
14. 进行施工成本对比分析时，可采用的对比方式有（ ACE ）。P257
A、本期实际值与目标值对比 B、本期实际值与上期目标值对比
C、本期实际值与上期实际值对比 D、本期目标值与上期实际值对比
E、本期实际值与行业先进水平对比
15. 下列关于分部分项工程施工成本分析的说法，正确的有（ ABE ）。P259
A、分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
B、成本分析的对象为已完成分部分项工程
C、须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析
D、要进行估算成本与目标成本的比较
E、要进行预算成本、目标成本和实际成本的“三算”对比，分别计算实际偏差和目标偏差
16. 施工成本管理中，企业对项目经理部可控责任成本进行考核的指标有（ CDE ）P261
A、直接成本降低率 B、预算总成本降低率
C、责任目标总成本降低率 D、施工责任目标成本实际降低率 E、施工计划成本实际降低率
17. 关于施工项目间接成本分配的说法，正确的是（ AD ）。P257
A、凡能分清受益对象的间接成本，应直接计入受益成本核算对象中
B、土建工程以人工费为分配依据，安装工程以实际成本中直接成本为分配依据
C、土建工程、安装工程均以人工费为分配依据
D、土建工程以实际成本中直接成本为分配依据，安装工程以人工费为分配依据
E、土建工程、安装工程均以实际成本中直接成本为分配依据
18. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，在合同履行过程中， 没有（ 监理人 ）的变更指示，承包人不得擅自变更。P262
19. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，承包人应在收到变更指示后（ 14 ）D 内，向监理人提交变更估价申请。
20. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，承包人应在收到变更指示后约定期限内，向监理人提交（ 变更估价申请 ）。P263
21.根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，对于施工合同变更的估价，已标价工程量清单中无适用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照（ 成本加利润 ）原则。P263
22. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过（ 15% ）的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人商定或确定变更工作的单价。P263
23. 关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（ B ）。
A、不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价
B、属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价
C、不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款
D、属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标
24. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，以计日工方式实施变 更的零星工作，其价款按（ 列入已标价工程量清单中的计日工计价项目及其单价 ）进行计算。
25. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同履行中可以进行工程变更的情形有（ ABCE ）P262
A、改变合同中某项工作的施工时间
B、为完成工程追加的额外工作
C、改变合同中某项工作的质量标准
D、取消合同中的某项工作，转由发包人实施
E、改变合同工程的标高
26. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提出变更的， 应通过工程师向承包人发出变更指示，变更指示应说明变更的（ 范围、变更内容 ）P262
27. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，关于计日工费用的确认和支付，下列说法中正确的有（ ABDE ）。P265
A、采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交相关报表和有关凭证报送监理人审查
B、已标价工程量清单中有该类计日工单价的，按该单价计算
C、已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，按承包人报价计算
D、计日工价款应列入最近一期进度付款申请单
E、计日工由承包人汇总后，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款
28. 下列可导致承包商索赔的原因中，属于业主方违约的是（ C ）。P265
A、业主指令增加工程量 B、业主要求提高设计标准
C、监理人不按时组织验收 D、材料价格大幅度上涨
29.下列索赔的类型中，属于按索赔目的分类的是（ D ）P266
A、合同中默示的索赔 B、不可预见因素索赔
C、赶工 D、费用索赔
30. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，下列引起承包人索赔 的事件中，只能获得工期补偿的是（ D ）。P268
A、发包人提前向承包人提供材料和工程设备
B、工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工
C、因发包人原因导致工程试运行失败
D、异常恶劣的气候条件导致工期延误
31. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是（ D ）P268
A、基准日后法律的变化 B、发包人更换其提供的不合格材料
C、发包人提前向承包人提供工程设备 D、发包人提前向承包人提供工程设备
32. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，承包人通常只能获得费用补偿，但不能得到利润补偿和工期顺延的事件是（ D ）。P268
A、施工中遇到不利物质条件 B、因发包人原因导致工程试运行失败
C、发包人更换其提供的不合格材料 D、基准日后法律的变化
33. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，关于承包人索赔的说法，正确的是（ B ）。P268
A、承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔
B、发生不可抗力只能进行工期索赔
C、异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔
D、发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔
34. 某施工合同约定人工工资为 200 元 / 工日，窝工补贴按人工工资的 25% 计算， 在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工 2D，人员窝工 20 个 工日；②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日；③几天后，场外停电，停工1D，人员窝工10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（ 4500 ）元。
20*200 10*200*25%=4000 500=4500
35. 施工现场自有机械一台，台班单价1 000 元 / 台班，折旧费 500 元 /台班，人工日工资单价100元/工日，窝工补贴 50 元 / 工日，由于电网停电，导致停工 2D，人工窝工10工日，则施工企业可索赔（ 1500 ）元。
500*2 10*50=1000 500=1500
36. 工程费用索赔中，最常用的计算方法是（ 实际费用法 ）。P270
37. 采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是（ C ）。P272
A、只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期
B、非关键线路上的工作延误，不应索赔工期
C、如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值
D、该方法不适用于多种干扰事件共同作用所引起的工期索赔
38. 关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ B ）P272
A、在初始延误发生作用期同，其他并发延误者按比例承担责任
B、若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿
C、若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿
D、若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿
39. 根据索赔事件的性质不同，可将工程索赔分为（ ABCD ）。P266
A、工程延误索赔 B、工程变更索赔 C、合同被迫终止索赔 D、赶工索赔 E、合同中明示的索赔
40. 按索赔的合同依据分类，工程索赔可分为（ 合同中明示的索赔、合同中默示的索赔 ）P266
41. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人可同时索赔增加的成本，延误的工期和相应利润的情形有（ ACD ）。P268
A、发包人提供的工程设备不符合合同要求
B、异常恶劣的气候条件
C、监理人重新检查隐蔽工程后发现工程质量符合合同要求
D、发包人原因造成工期延误
E、施工过程中发现文物
42. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（ ）。P268
A、法律变化引起的价格调整
B、发包人的原因导致试运行失败
C、工程移交后因发包人原因出现新的工程缺陷或损坏的修复
D、发包人在工程竣工前提前占用工程
E、不可抗力
43. 下列资料中，可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有（ BCD ）。P268.269
A、未在合同中约定的工程所在地地方性法规 B、工程施工合同文件
C、合同中约定的非强制性标准 D、现场签证
E、合同中未明确规定的地方定额
44. 支持承包人工程索赔成立的基本条件有（ BCD ）
A、合同履行过程中承包人没有违约行为
B、索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误
C、索赔事件是因非承包人的原因引起的
D、承包人已按合同规定提交索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料
E、发包人已按合同规定给予承包人答复
45. 下列费用中，承包人可以提出索赔的有（ BD ）。
A、承包人为保证混凝土质量选用高强度等级水泥而增加的材料费
B、非承包人责任的工程延期导致的材料价格上涨费
C、冬雨期施工增加的材料费
D、由于设计变更增加的材料费
E、材料二次搬运费
46. 关于工程计量的方法，下列说法正确的是（ B ）。P273
A、按照合同文件中规定的工程量予以计量
B、不符合合同文件要求的工程不予以计量
C、单价合同工程量必须按现行定额规定的工程量计算规则计量
D、总价合同各项目的工程量是予以计量的最终工程量
47. 下列文件和资料中，可作为建设工程计量依据的是（ C ）P273
A、造价管理机构发布的调价文件 B、造价管理机构发布的价格信息
C、质量合格证书 D、各种预付款支付凭证
48. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013，关于工程计量，下列说法中正确的是（ A ）。P273
A、合同文件中规定的各种费用支付项目应予以计量
B、因异常恶劣天气造成的返工工程量不予以计量
C、成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量
D、总价合同应按实际完成的工程量计量
49. 某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同，招标清单中土方开挖工程量为 8 000M3 。施工过程中承包人采用了放坡的开挖方 式。完工计量时，承包人因放坡增加土方开挖量 1 000M3 ，因工作面增加土方开挖量 1 600M3 ，因施工操作不慎塌方增加土方开挖量 500M3 ，则应予结算的土方开挖工程量为 （ 8000 ）M3。
50. 已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的 20% 计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（ 4800 ）万元。P275 T=P-M/N=8000-8000*20%/50%=4800
51. 在用起扣点计算法扣回预付款时，起扣点计算公式为 T=P-M/N，式中 N 是指 （主要材料及构件所占比重）。52. 关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是（ D ）。P275
A、承包人的预付款担保金额通常高于发包人的预付款
B、采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利
C、预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少
D、预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关
53. 根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ C ）。P275
A、按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
B、按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
C、在开工后约定期限内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付的
D、在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%，其余部分与进度款同期支付
54. 进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（ 60% ）。P276
55. 关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中正确的是（ C ）。P276
A、双方对工程计量结果的争议，不影响发包人对已完工程的期中支付
B、对已签发支付证书中的计算错误，发包人不得再予修正
C、进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款
D、本周期实际支付的合同额为本期完成的合同价款合计
56. 承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有 （ ABDE ）。P276
A、本周期已完成单价项目的金额 B、本周期应支付的总价项目的金额
C、本周期应扣回的预付款 D、本周期应支付的安全文明施工费
E、本周期已完成的计日工价款
57. 下列关于预付款担保的说法中，正确的有（ ACD ）P275
A、预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供
B、预付款担保必须采用银行保函的形式
C、承包人中途毁约、中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿
D、发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人
E、在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持不变
58. 承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款支付申请，支付申请包括的内容有（ ABC ）。P274
A、累计已完成的合同价款
B、本期合计完成的合同价款
C、本期合计应扣减的金额
D、累计已调整的合同金额
E、预计下期将完成的合同价款
59. 关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（ AE ）P276
A、期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的 60%
B、期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的 80%
C、综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算
D、发承包双方如对部分计量结果存在争议，待争议解决后再支付全部进度款
E、承包人现场签证金额列入本周期应增加的金额
60. 关于起扣点计算法扣回预付款，正确说法是（ CD ）。P275
A、从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣
B、从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
C、从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
D、该方法对承包人有利
E、该方法对发包人有利
61. 单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算经（ 发包人、承包人 ）签字盖章后有效。P277
62. 关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是（ D ）。P277.278
A、单位工程竣工结算由承包人编制
B、建设项目竣工总结算经发包人、承包人签字盖章后有效
C、竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告
D、结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人
63. 一般情况下竣工结算审查应采用的方法是（ 全面审查 ）P279
64. 关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（ B ）。P279
A、已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
B、已竣工未投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理
C、停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算
D、已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理
65. 发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工结算，但该工程已实际投入使用，其质量争议的解决方法是（ 按工程保修合同执行 ）。P279
66. 关于最终结清的说法，正确的是（ C ）P281
A、质量保证金不足以抵减工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理
B、若发包人未在约定的时间内核实，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清支付申请不被发包人认可
C、缺陷责任期终止后，承包人应按照合同约定向发包人提交最终结清支付申请
D、最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止
67. 建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（ ⑤③①②④ ）。
⑤缺陷责任期终止→③签发缺陷责任期终止证书→①提交最终结清申请单→②签发最终结清支付证书→④最终结清付款
68. 由于发包人原因导致工程无法按规定期限竣工验收的，在承包人提交竣工验收 报告（ 90 ）D 后，工程自动进入缺陷责任期。P282
69. 根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质〔2017〕138 号），合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的 （ 3% ）P282
70. 根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（ B ）。P282
A、质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的 5%
B、已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金
C、采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%
D、质量保证金无须返还给承包人
71. 工程竣工结算编制的主要依据有（ BCDE ）。P277
A、施工组织设计
B、工程合同
C、投标文件
D、建设工程设计文件
E、发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款
72. 根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的有（ ACD ）。P277
A、计日工按发包人实际签证确认的事项计算
B、总承包服务费依据合同约定金额计算，不得调整
C、暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人
D、规费和增值税应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算
E、总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整
73. 关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ADE ）P278
A、竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据
B、竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对
C、工程造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准
D、合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算
E、承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解
74. 发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有（ ABD ）。P279
A、工程已竣工验收的
B、工程已竣工未验收，但实际投入使用的
C、工程已竣工未验收，且未实际投入使用的
D、工程停建，对无质量争议的部分
E、工程停建，对有质量争议的部分
75. 根据现行《建设工程价款结算暂行办法》，发包人未在合同约定的时间内向承包人支付工程竣工结算价款时，承包人可以采取的措施有（ ABCE ）。P280
A、向发包人催促按约定支付工程结算价款
B、向发包人要求按银行同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息
C、与发包人协商将该工程折价抵款
D、将该工程留置不予交付使用
E、向人民法院申请将该工程依法拍卖
76. 竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ 竣工财务决算说明书 ）。P283
77. 下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（ B ）。P283
A、项目资金计划及到位情况
B、项目进度、质量、安全和造价
C、项目建设资金使用与结余情况
D、主要技术经济指标的分析、计算情况
78. 根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》，基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，一般应当在（ 3 ）个月内编报竣工财 务决算。P285
79. 竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物，特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部位的技术文件是（ 竣工图 ）。
80. 关于建设项目新增资产价值的确定，下列说法正确的是（ C ）。P288.299
A、新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类
B、分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值
C、凡购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具，应在交付使用后计入新增固定资产价值
D、建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额做比例分摊
81. 土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权不应作为无形资产核算的有（B）。P290
A、通过支付土地出让金取得的土地使用权
B、通过行政划拨取得的土地使用权
C、通过有偿转让取得的出让土地使用权
D、以补交土地出让价款，作价入股的土地使用权
82. 根据财政部、国家发改委、住房和城乡建设部的有关文件，竣工决算的组成文件包括（ BE ）。
A、工程竣工验收报告 B、工程竣工图
C、设计概算、施工图预算 D、工程竣工结算 E、工程竣工造价对比分析
83. 关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（ BDE ）
A、以单位工程为对象计算
B、以验收合格、正式移交生产或使用为前提
C、分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算
D、包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值
E、是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值
84. 关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有（ ACD ）P288.289
A、新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工 程为对象计算的
B、分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值
C、凡购置达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值
D、运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”
E、建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额作比例分摊
85. 关于无形资产价值确定的说法中，正确的有（ AC ）。P289
A、无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销
B、专利权转让价格必须按成本估价
C、自创专利权的价值为开发过程中的实际支出
D、自创的专有技术一般作为无形资产入账
E、通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算
